...SÜRECİ : Dava konusu istem:X1 Yapım İşi ihalesi üzerinde... ...ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin... ...hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde işi tamamlamadığı, dolayısıyla taahhüdünü... ...dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en...

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41. ...tarihi olarak esas alınacak tarihin, işin geçici kabule elverişli bir halde... ...bitirilmediği halde, sözleşmesinde öngörülen gecikme cezasının uygulanmaması nedeniyle...

...20.06.2013 arasındaki 24 gün için gecikme cezası kesilmesi gerekmektedir... Belirtilen nedenlerle, gecikme cezası kesilmemesinden kaynaklanan... Yolu Yapımı işine ait işyeri teslim tarihi... …) Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün...

...uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi hâllerine... ...yükleniciye verilecek ek süre içerisinde gecikme cezası ödeme şartıyla taahhüdünü... ...yüklenici firmaya muhtelif tarihlerde yapım işine ilişkin olarak işin hızlandırılması...

...ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre... ...sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır... ...yapıldığı, işe ait sözleşmeye göre işin süresinin 500 (beşyüz) gün, sözleşmenin... Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi”nde; 2 nci süre uzatımına...

İkmal İnşaatı” işine ait hak edişler ve eklerinin incelenmesinde... ...saptandığı doğa olayıyla, ikmal işindeki gecikme arasında illiyet bağının bulunduğu... İkmal İnşaatı Yapım İşiyle ilgili olarak, iş yeri...

hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ...ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre... ...sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır... ...kendisinden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ...

...Mahallesinde 1 Adet Park ve 1 Adet WC Yapım İşi’ne ait sözleşmede mesleki... ...personelin yer tesliminden itibaren işin başında bulunduğu ve meslek... ...kayıt , teknik personel , teknik personel cezası , teknik personel taahhütnamesi...

adli yargı , danıştay , sözleşmenin feshi , yargıtay , yasaklılık ...uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine...