...başlıklı kısmında, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanun... ...yüklenici tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar... ...Kurulunun 14.6.2017 tarih ve 43203 sayılı kararı) Geçici kabule engel teşkil etmeyen... ...sonrası eksikliklerin giderilmesinde gecikilen süre için eksik gecikme cezası kesilmesi sonucu...

Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. 1997/3196, nolu kararı) Hakedişlerin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.

sözleşmenin feshi , yasaklılık kararının kaldırılması , yüklenici kusuru Yargılama sürecinde sözleşme ve eki evraklar ile tarafların...

...uygulanmasına ilişkin yeni bir ihale komisyonu kararı alınmadan taraflarına yaptırım uygulanmasının... ...31.08.2021 tarihinde sözleşme imzalandığı, süreç içerisinde, başvuruya konu ihaleye ilişkin...

...ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verileceği anlaşılmaktadır... K:… sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. ...süresinin 742 gün uzatıldığı, ancak verilen ek sürelere rağmen şirket tarafından bildirilen...

...Binası İnşaatı Yapım İşi ile ilgili olarak süre uzatım kararına istinaden düzenlenen revize... Ancak, işin bitimi çalışmaya elverişli olmayan döneme... Süre uzatım kararına istinaden üçüncü revize iş programı yapılmıştır.

fesih , İdarenin sözleşmeyi feshetmesi , ihtar , ihtarlı süre , sözleşme aykırılık ...belirtildiği, olur tarihi belli olmadığınından yasaklamanın hukuka aykırı olduğu, idarenin... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ..

Dairesinin 16.1.2020 tarih ve 10777 sayılı kararı)   ...İşleri Genel Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29’uncu maddesinde... Ancak işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden...

...maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin (b) bendi ile 21 inci... Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. fiyat farkı , havanın fen noktası , süre uzatımı , yağışlı gün