...davacının temyiz dilekçesinin süresi içerisinde temyiz... ...davacının eksik ve kusurlu işleri başka bir yükleniciye... ...şart talep edebileceği gerekçesiyle davanın 276... ...maddesinde yüklenicinin işi süresinde bitirmediği... ...bekler, ya da gecikme otuz günü geçerse ceza uygulamasına... ...bağlandığını belirterek 20.657,00 cezai şart ile...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem... ...sözleşmenin devrinin yasal devir şartlarının... ...uyarınca bir (1) yıl süreyle bütün kamu kurum... ...yerine getirilmediği gerekçesiyle, 4735 sayılı... ...yasaklanmalarına ilişkin 28/03/2012 tarih ve 28247 sayılı... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …

...ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi... ...463.874,33 TL ödeneğin 2022 yılına aktarılması... ...hesap sonucu 41 takvim günü süre uzatımı verilebileceği... ...değerlendirmeleri bu şekilde belirtildikten sonra... ...tarihinde yapıldığı, süresinin 400 takvim günü... ...anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş...

...içerisinde yani en son 22.06.2018 tarihi itibariyle teslim... ...de, malzemelerin teslim süresi açık bir şekilde... ...Malzemelerin son teslim süresi; sözleşmenin imzalanmasını... Yüklenici erken teslimat yapabilecektir. ...ile ilgili olarak; İşe ilişkin Sözleşmenin; “Malın... ...halinde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin...

...ayrıca bir karar verilmeksizin, 2577 sayılı Kanun... ...göre ihalelerden bir yıl süreyle yasaklanmasına... ...istenildiği, ancak idarece bu sürenin verilmediği, Mal... ...Yönetmelik uyarınca usulî işlemlerin gerçekleştirildiği... 5.3.2015, E. 2015/28, K. 2015/887)  

...anlaşmayı öngörülen süre içinde imzalamadığı... ...uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin... 29.3.2017, E. 2014/3687, K. ...859) Teklif geçerlilik süresi dolduktan sonra  isteklinin... ...Gazete'de yayımlanan işlemin iptali istemiyle...

...Kanunu’na göre 02/10/2019 tarihinde anahtar teslim... ...yeni birim fiyatın Yüksek Fen Kurulunca fiyat tespit... ...anlaşmazlık konularına ilişkin görüş, talep ve...

...geldiği günden itibaren yasal süresi içinde yani... ...hükmü verilmesine kadarki sürecin şu şekilde geliştiği... Elektrik Teknikeri …, (30.01.2019 tarihine kadar) - ...ile 2018 yılının son günü (aynı zamanda geçici... ...tarihten itibaren 52 gün süre uzatımı verilmiştir... ...ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

...buna göre de, teminat süresinin 48 ay olduğu... ...kabul süresinin (teminat süresi) ne kadar olduğu... ...Kanunu’na göre 26/07/2021 tarihinde anahtar teslimi... ...tutulmuş olup, konuya ilişkin tarafların görüş... ...işlemlerini başlatması gerektiği, Yönündedir....

Süre uzatımı verilmesi... ...imzalanan “2017-2018-2019 yıllarında ... kişi ile yapılacak … Belediyesi ... ...feshedilmesi neticesinde iş eksilişi kapsamında yükleniciye... ...başlandığı, 35 günlük süre içinde ...