...sisteminin işletilmesi ve sürdürülebilirliği ile bağlantısı olmayan maliyetleri içermez. İşe ait … tarihli Sözleşmenin 11.3’üncü maddesinde de aynı hükümler bulunmaktadır. ...üm bu hususlardan öte; sorumluların ve fer’i müdahilin yazılı ve sözlü savunmalarında; katı atık bertaraf ücretini...

Söz konusu işe ait sözleşmenin, Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları başlıklı 18. ...yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün... ...quot;, Sekizinci fıkrasında ise Zamanında yapılmayan yazılı bildirimlerin dikkate alınmayacağı ve yüklenicinin...

...ifade ile sözleşmesi ile belirlenen iş süresi içerisinde olmayan zaman dilimine ödenek konulmasının fiilen ve hukuken... …” İşe ait Sözleşmenin “İş programı” başlıklı 12 nci maddesinde;  “

İhale sözleşmesinin, Kanunun 20. ve sözleşmenin 25. Fesih bildiriminde sözleşmenin 20. ...işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanacağı, sözleşmeye...

...girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığının... maddesi ile 7435 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun geçici 4.

...heyetinden rapor alınıp sonucuna göre hükme varılması yerine yazılı gerekçelerle eksik inceleme ile karar verilmesi doğru... Bu nedenle sözleşme ekindeki birim fiyat tarifleri sözleşme hükmü niteliğini almıştır.

sözleşmeye davet , teklif geçerlik süresi Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak EKAP üzerinden yapılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Taraflar arasındaki sözleşmenin Gecikme Cezası başlıklı 17.1. ...sınırlı olmak üzere kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde 51 gün üzerinden gecikme tazminatına hükmedilmiş...

Öte yandan, sözleşmenin feshedilmesi ile ilgili olarak ... ...işi süresinde bitirmemesi durumunda en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak, gecikilen her takvim günü için... Bu durumda, davacıya sözleşmenin 16.1.1.

...aşılınca sözleşmenin feshini öngören düzenlemenin Tip Sözleşme’ye aykırı olduğunu iddia etmektedir.  ...sözleşme tasarısında yapılması gerektiği, teknik şartnamede yazılı olan düzenlemelerin dikkate alınamayacağı, bu sebeple...