adet dergi satın alınması sonucu oluşan … TL tutarındaki kamu zararının tazminine karar verilmiştir.

İşin sözleşmesinde iş bitim tarihi, süre uzatımları ile tespit edilmiş olan 17.06.2006 tarihidir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, savunma verilmemiştir. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ..

TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri ... ile İnşaatın diğer Yapı Denetim Görevlileri ...

TL kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasıyla ilgili olarak dosyada mevcut bilgi ve belgeler incelenmiştir.

(2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır: a) Doğal afetler.

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: … İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ..

Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (

ekonomik açıdan en avantajlı teklif , Hizmet alım ihaleleri , puanlama , tekliflerin eşitliği

tarih ve … sayılı kararının iptali istenilmiştir. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ..