...alınarak hesaplandığı, bu doğrultuda yeni iş bitim tarihinin 09/07/2019 olduğunun... Davalı idare tarafından, yukarıda belirtilen Düzenleyici Kurul... 4735 sayılı kanun , girdi fiyatları , süre uzatımı

ç) Fiyat farkı: Birim fiyat sözleşmelerde idareye teslim... “Fiyat farkı hesabı” başlıklı 5 inci maddesinde; “

...tarihli Resmi Gazete’de belirlenen yeni fiyat farkı uygulamasının esas... maddesine göre fiyat farkı verilecektir. Diğer yandan, yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden...

...Kanunu’na göre 30/01/2020 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “…İkmal... Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Yapılan tespitler ve yukarıdaki hükümler birlikte göz önünde...

...sonra bunların toplamı birden çıkarılarak bulunan sayı a1 katsayısı... ...1) olmak üzere (n) inci hak edişte; birim fiyatlı işlerde uygulama ayında... Yemek hizmeti porsiyon başı fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...hakedişlerde fiyat farklarının buna göre yeniden belirlenmesi gerektiği yönündedir... III - KARAR Konu, yukarıda belirtildiği üzere incelenmiş...

...12 ay içerisindeki ticaret borsası fiyatlarının kullanılabileceği, ayrıca... Yukarıda aktarılan Kanun hükmü ile... ...işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir...

...ile yüklenici firmadan daha yüksek fiyatlardan satın alınması suretiyle... Dolayısıyla Belediyenin kendi tesisinden m²’si KDV dahil ... Bu doğrultuda yukarıda da yer verilen Sayıştay Kanunu...

...bültende tane nanenin “adet” üzerinden fiyatlandırıldığı tespit edilmiştir... … Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen... ...sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir...

...yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası... ...bulunan Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslara uygun... Yukarıda yer verilen 4734 Sayılı Kamu...