...dosya davacısı yüklenici, asıl ve birleşen dosya davalısı iş... ...ilişkin verilen teklif birim fiyatların sadece idareye hizmet... ...denildiği, teklif mektubu eki birim fiyat cetveline göre “İKY... ...uzaması ile sabit yatırımların yenilenmesi gerekmeyecek sadece...

...Başkanlığı) 05/01/2022 tarihli ve 156438 sayılı yazısı ile... ...olarak yapılması durumunda malzeme fiyatının ödenmesi gerektiğini... ...kullandırılması halinde malzeme fiyatının ödenmesi gerektiği... ...mevzuatının gereği olduğu, ayrıca birim fiyat tariflerine atıfta...

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA Davacı vekili, .. ...işçilik maliyetine ilişkin fiyat farkı hesaplanacağının ihale... ...hizmete ait sözleşmeyi imzalayarak fiyat farkı verilmeyeceğine dair... ...işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkından doğan alacak... ...yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerinin...

...ve diğer sorumluya müştereken ve müteselsilen ödettirilmesine... ...başkanlarının ve çeşitli idari birimlerin süreçte muhtelif işlemlerde... ...olursa olsun resen düzeltilir ve yeniden ecrimisil ihbarnamesi... ...yapıldığına vurgu yaparak bu fiyatın düşürülmesine ve konunun...

...66152964-29946 sayılı yazısı ve eklerinden özetle;  adı geçen... ...yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu... ...ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar, işin anahtar...

...uzatımı ve iş artışları nedeniyle fiyat farkı verilmesi gerektiği... ...aldığını, idarenin şayet yeni bir ilave iş veya değişiklik... ...uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat farkı verilmesi için kesin... ...yapılan işler nedeniyle fiyat farkı talebinde bulunamayacağı... ve 22.

ve Hma Teknik Kanal Gör. ...işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir... ...bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı... ve Tic. ve Tic.

...Kanunu’na göre 30/04/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan... ...İdaresince istenilmesi üzerine yeniden revize projesi hazırlanarak... Yüklenicinin görüş ve talebinin; …

...işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul... ve Gerçekleştirme Görevlisi ……… Birim fiyat sözleşme ile yürütülen... ...039;i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” şeklindedir... tarih ve ……… ...sözleşme bedelinin % 10'una, birim fiyat teklif almak suretiyle...

...nedenleri ile süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan yılı sözleşme... ...ödeneği harcandığı, imalat+fiyat farkı+KDV toplamının 12... ...başlamak üzere yedi gün içinde yeni süreye göre revize iş programı...