...alımda uygulanacak usulü, avans ve fiyat farkı verilecekse şartlarını... ...ihale yetkilisi olarak harcama yetkilileri bu belgeleri imzalamaktadır... ...isteklilerin sunmuş oldukları belgelerin yeniden incelenmesi ve sunulan belgeler...

...tarihli eser sözleşmesinin eki “Birim Fiyat Tarifleri Raporu”nda tanımlanan... ...hazırlatılmış ise de, bu toplantı tutanağıyla yeni bir sözleşme yapıldığına dair...

...yapılan işler de zarar gördüğünden yeniden yapılması gerekmiştir. ...Belgelere göre firmanın mücbir sebep ileri sürerek süre uzatım dilekçesi...

...uzatımı ve iş artışları nedeniyle fiyat farkı verilmesi gerektiği, kesin... ...tutarlarını da aldığını, idarenin şayet yeni bir ilave iş veya değişiklik... ...yapıldığını iddia ettiği kesintilerin iadesi ve sözleşme dışında...

...kazısı yapıldığından, aradaki birim fiyat farkının taraflarına ödenmesi... ...plankotesine göre genel yerleşim planı yeniden hazırlanarak idarenin onayına... ...kapsamında ihale edilen işlerde, isteklilerin ihale dokümanında yer alan uygulama...

...Onarımı Yapım işi; iş kalemleri birim fiyat analizleri” analiz formatı içerisinde... makine girdileri) kadar ayrıştırılarak yapılması, - ...işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği...

...ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul... ...eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin... ...işlerin kabul işlemlerini uygun bir tarihe erteleyebilir.

...kaynaklı alacağı 1.062.000,00 TL, fiyat farklarındaki teminat kesintilerinden... ...davalının haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptali ile...

...sonra yüklenici tarafından alınan yeni enerji müsaadesine göre yapılmayan... ...talebini yinelediği, Yapı denetim görevlilerinin 25/05/2021 tarihli işin sözleşmesi...

...uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu... ...bulunmadığı, olayda, davacı şirketin, fiyat/maliyet artışlarını gerekçe...