Davacı idarece sözleşmenin feshi sonrasında yeniden ihaleye çıkılarak yeni yüklenici....

...anlaşılmış, Kararda yer alan gerekçe ile tazmin hükmü bozulmuş ve yeniden hüküm verilmek üzere dosya Dairesine gönderilmiştir...

...noktasında çalışılmaya uygun olmayan günleri de eklenerek, yeni iş bitim tarihinin 06/07/2022 olarak belirlenmesi gerektiği...

...kapsayan mukayeseli keşif hazırlanarak iş artışı için yeniden süre uzatımına gidildiği, sözleşme ve eklerine uygun...

...Hakedişler ve Ödeme” başlıklı Yedinci Bölümünde birim fiyat / götürü bedel özleşmeler için öngörülen usul ve esaslar...

...tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır...

...fıkrasında; “Birim fiyat üzerinden indirim yapılmak veya teklif birim fiyat almak suretiyle gerçekleştirilen işler için düzenlenen...

...nedenle ivedi olarak yapılmasının öngörüldüğü, ihalenin fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak gerçekleştirildiği...

...şartları” başlıklı 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında; “Fiyat Farkı Ödenecektir.

Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “…25.3.