Formüldeki sabit katsayılar ile temel endeksler(o) ve güncel endeksler(n):   ...ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı...

...4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 20/11/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...üzerine, ihale yetkilisinden istenen eksik bilgi ve belgelerin yeniden gönderilmesinden sonra konu, gönderilen bilgi ve belgeler...

...4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 18/03/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”ın 9 uncu maddesine göre yeni süre uzatımı neticesinde hazırlanan revize iş programına...

...yukarıda belirtilen hususların tekrar değerlendirilmesini teminen yeni hüküm tesisi için dosyanın hükmü veren DAİREYE GÖNDERİLMESİNE... ...b1, b2 ve c değerlerinin ağırlık oranlarını temsil eden katsayıların yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan...

...Telekomünikasyon Sistemlerinin Tesisi ve Çerkezköy Kumanda Merkezinin Yenilenmesi” işinde; bazı imalatların iş kalemleri bedeli... ...yazısı ve eklerinden geçici kabul itibar tarihi olarak 02/05/2019 tarihinin belirlendiği görülmektedir.

...ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı... Formüldeki sabit katsayılar ile temel endeksler(o) ve güncel endeksler(n):  

...Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, sözleşmenin yeni koşullara uyarlanması ve fiyat farkının hesaplanarak... 2019/3771, K.

Davacı idarece sözleşmenin feshi sonrasında yeniden ihaleye çıkılarak yeni yüklenici.... ...Dairesinin 15.10.2019 tarih ve DOSYA NO: 2018/590, KARAR NO : 2019/1289 nolu kararı) Kamu ihale sözleşmeleri kanununa göre...

...yatırım planlamalarının yapılabilmesi için yükleniciden yeniden, defaten revize iş programı hazırlayıp idarelerine... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2019