...Genel Şartnamesi’nin 22’nci maddesine uygun olarak tespit edilmediği anlaşılmıştır... ...ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedelinin hesabı... ...işleri sözleşmelerinde ise % 20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme... ...bedeli ve yaklaşık maliyet arasındaki farktan hareketle bulunacak bir orandaki...

...veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine/grubuna benzerlik gösteren... ...alınarak analiz oluşturulduğu, taraflarca farklı analizler ve rayiçler kullanılarak... ...yapımından vazgeçilen ve iş eksilişine karar verilen zemin iyileştirilmesi... ...yüklenici karına ilave olarak %15 oranına kadar idare ve yüklenicinin anlaştığı...

...668 gün süre uzatımı verildiği ve yeni iş bitim tarihinin 04/11/2019 olarak... ...süre uzatımlarına bağlı olarak fiyat farkı hesaplanması hususunda, yüklenici... ...talepleri dikkate alınarak hattın % 87 sine yakınında değişikliğe gidildiği...

...gerçekleşen fiyat artışlarının fiyat farkı yoluyla davalı idarece telafi... Şubesi Yeni Hizmet Binası İnşaatı işine... sayılı işlemi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ... ...süreyle durdurulduğu, 14/06/2018 tarihine kadar davacı şirkete toplam 12 adet...

'ün aşağıda belirtilen farklı gerekçeleri, 2. ile İnşaatın diğer Yapı Denetim Görevlileri ... ...gelmesi nedeniyle) bu yasağın kalkmasına kadar geçecek sürenin kendisine süre... ...programına konularak iş bitim tarihinin yeniden hesaplandığını, ..

I - KONU İzmir Jeotermal Enerji San. ...dilimi içerisinde en az 3 en fazla 5 farklı noktada makine ve/veya el ile... ...yapılması ve ödemesinin de bulunduğu, yeni döşenen boruların alın kaynağı... ...anlaşmazlığın vücut bulduğu, bu durumda her ne kadar idaresince görüş talep edilmiş...

Sözleşme Tasarısı’nın “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları... ...yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası... ...ilişkin olarak her durumda gıda ürünlerine ait ilgili TÜİK alt endekslerinin...

...belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında... ...onaylandığını, ihale dokümanı ekinde her ne kadar 05.09.2014 tarihli CTP Borular... Yine, ihale dokümanını oluşturan belgeler arasında 4. ...Şartnamenin değişmesi gerekçe gösterilerek yeni birim fiyat belirlendiği gerekçesiyle...

...anlaşmazlık tutanağına istinaden incelenerek karara bağlanmasıdır. ...Yüksek Fen Kurulunca fiyat tespit edilene kadar, tespit edilen ve yüklenicinin... iş artışı , iş eksilişi , Yeni birim fiyat ...edilen yaklaşık maliyeti arasındaki farktan hareketle bulunan oranda tenzilat...