...07.07.2023 tarihli ihale komisyonu kararında başvuru... ...sayısında idare tarafından iş artışı/iş eksilişi yapabileceği... ...dokümana yönelik şikayetine ilişkin olarak; başvuru sahibince...

...iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan (örnekteki... 100 m3 A2 (İş kaleminin uygulamadaki miktarı) : ...dilekçelerinde; işin aciliyeti ve yeni bir ihalenin ek maliyetler... ...mevzuata aykırı olarak … 01 pozu için revize birim fiyatın... ...zararının tazminine karar verilmiştir.

...2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...güçlendirme ve onarım inşaatı” işinde, engelli asansörü... ...yaptırılması halinde %10 iş artışı kapsamında değerlendirilmesi...

...kırımı ve moloz naklinin iş artışı olarak ödenip ödenemeyeceği... Hükümlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...dâhil olduğu, bu işler için yeni birim fiyat tespiti yapılamayacağı...

...görülen kaya kırımlarının iş artışına tabi tutulabileceği... ...sebebiyle zemin klasının yeniden tespit edilip edilemeyeceği... ...anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş... ...proje üzerinde değişiklik yapılabilir. “Zemin ve temel etüd raporu”nda; “…

...imalatlarla ilgili oluşturulan yeni birim fiyatlarda &quot... yüklenimindeki ... poz nolu yeni fiyatlar oluşturulduğu... İnşaatı işinde; A- ..

...işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi... ...Organizasyonu Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Körfez Turizm... ...inceleme raporu tanzim edilmiştir.

...numaralı … pozundan yararlanarak … poz numaralı … yeni birim... … resmi analizinde, … bedelinin ayrıca ödeneceği belirtilmiştir. ...ayrıca sözleşmeye göre yeni birim fiyata itibari değerlendirme...

...kaynaklanmış olup, sözleşmenin yeni koşullara uyarlanması... Mahkemece uyarlama isteminin kabulüne dair verilen... ...çalışılmayan günler ve iş artışı nedeniyle süre uzatımına... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.