...06/2022 tarihinde sona ereceğinden yeni bir ihaleye çıkılması gerektiği... ...konusu ihalenin pazarlık usûlü ile yapılmasında hukuka uygunluk bulunmadığı... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ... ...alınmaması hâlinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on...

...sunulmasının gerektiği iddialarına yer verilmiştir. ...sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir... ...özgünlüğü hususlarında değerlendirmesinin yapılması gerektiği ve aşırı düşük...

...alınacak test sayısının artacağı, yeni SUT puanı ve sözleşmede yer alan... ...azaltılmasından kaynaklanan fiyat değişimleri için fiyat farkı hesaplanamaz... ...idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek... ...Tebliği (SUT) eki listelerindeki tahliller yapılacaktır.

...itibar tarihinin 26/08/2021 olduğu, Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağının... … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...veya idareden kaynaklanan nedenlerle iş bitim tarihinin süre uzatımı verilmek...

Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir. ...İnşaat yönetimi danışmanlığı ve yapı denetimi hizmet alımı sözleşmesi...

...tarihi olan 20.06.2013 tarihi, iş bitim tarihi kabul edilmelidir. Yolu Yapımı işine ait işyeri teslim tarihi... ...kontrolün yapılması için işyerine gidilmiş gerekli incelemeler yapılmıştır...

...dâhil olup olmadığı ve iş artışı yapılan muhtelif imalatların birim fiyatlarının... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...sözleşme bedeline dâhil olmadığı, yeni birim fiyat tespiti yapılması ve...

...ayıplar nedeniyle binanın yıkılıp yeniden yapılması için gereken bedelin... ...Okulu Yapımı konulu sözleşmede işin yapıldığı ve bedelin ödendiği hususunda... Karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir. ...idarece iade konusunda hiçbir işlem yapılmadığını, başka bir işten...