I - KONU … İdaresi Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün 19/01/2021... ...idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek... ...Yapım İşi”nde; işin bir kısmının yapımına idareden kaynaklanan nedenlerle... ...Esaslar”ın 9 uncu maddesine göre yeni süre uzatımı neticesinde hazırlanan...

...Kamu İhale Kurumu nezdinde üç kez yapılan itiraz sonrasında idaresince... ...değerlendirmesi ise; Sözleşme süresinde işin bitim tarihini etkileyen bir durum bulunmadığı... ...yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası... ...sözleşme taraflarının uyuşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri...

...şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme... Hastane teknik servisi tarafından kontrolü yapılacaktır. Hizmet bitiminde eksiksiz ve sağlam olarak teslim alınacaktır. ...tamir, bakım, onarım, değiştirme veya yenileme işlemi yüklenici tarafından...

TL kamu zararının sorumlularca tazminine hükmedilmiştir. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:….” ...başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı...

...nezdinde gerçekleştiği nezdinde tespit yapılamadığı, dolayısı ile asgari... Madde şu şekilde düzenlenmiştir: ...idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek... ...yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerinin ihdası...

TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. quot; hükmüne yer verilmiştir. ...suretiyle belirlenmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır. ...çalıştırılamayacağı belirtilmesine rağmen, Belediyenin yapacağı ihalelere ilişkin inceleme...

Teklif değerlendirme işlemleri birden fazla oturumda yapılabilir. Teklif değerlendirme işlemleri birden fazla oturumda yapılabilir. ...hususlar göz önünde bulundurularak yeniden hesaplanabilir.

...Davacı şirket vekili; kafeterya-market yapıp, 20 yıl süreyle işletmeyi ve... Kararı, davalı dernek vekili temyiz etmiştir. İşin yeniden ihaleye çıkarılması yine zaman alacaktır. ...karşılamak için alındığını, binanın bitiminden itibaren aylık işletme kirasının...

...itibaren yani sözleşme süresinin bitiminden itibaren gecikme cezası uygulanması... Gecikmeli süre, son teslim tarihi itibariyle işlemeye başlamıştır. ...sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi... maddesinde ihale dokümanı nın tanımı yapılmıştır.

...Granüler dolgu imalâtı” yapmadığını; yapılan tüm imalâtın, sözleşmenin... ...hazırlatılmış ise de, bu toplantı tutanağıyla yeni bir sözleşme yapıldığına dair... Açıklanan nedenlerle kararın bozulması gerekmiştir.