...verilen kararda da, sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup... ...bozmaya uygun karar vermekten ibaret olmalıdır. ...sayılı Başkanlık oluru ile arazinin yerini değiştirdiğini, inşaatın... ...karar taraf vekilleri tarafından yasal süresi içerisinde temyiz edilmiştir...

...simülatörünün yapımı ve davalı idareye teslimini üstlenmiştir. ...gecikme cezası miktarınca ödemeden kaçındığından ihtirazi kayıt ileri... ...karar verilmiş, verilen karar yasal süresi içinde taraf vekilleri tarafından... ...dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir...

...İş Programı”,“Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait... ...tarafından kabul edilen hakediş ödemelerinde yer alan fiyat farkı hesaplarının geriye... ...yapılarak işe başlandığı, İşyeri tesliminden sonra yüklenici tarafından... ...yüklenici tarafından belirtilen yıllarda kaç gün olduğu ve ...

...tesisler için birden fazla yerde işyeri teslimi yapılması gerektiği görülmektedir... ...cezasına konu olan eksiklik ve kusurların süresinde yer teslimi yapılmamasından... Asliye Hukuk Mahkemesine ait duruşma tutanağı yer almaktadır. ...iddiasıyla gecikme cezasını ödemekten kaçınmaktadır.

Hükümleri yer almaktadır. ...tarihli ve 331339 sayılı Olur ile yer teslim tarihinden itibaren imalatına... ...gözetilerek aşağıdaki rayiçlerden biri, birkaçı veya tamamı uygulanabilir: a) Varsa... YBF≤ 0,90x120 formülü gereği, YBF≤ 108 TL olmalıdır.

  Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek. 15/5/2009 tarihinde yer teslimi yapılmış ve başvurucu tarafından... ...arasındaki bağlantıyı gösterecek nitelikte olmalıdır (İbrahim Ataş, B. ...uğradığı ve bu nedenle heyelanın kaçınılmaz hâle geldiği tespit edilmiştir...

...kabul edilmediğini belirterek işin teslim tarihinin 13.06.2011 olarak tespitine... ...kesildiğini, davalı yüklenicinin yerine getirmediği imalat eksikliklerinden... ...vekalet ücretine hükmetmekten ibaret olmalıdır. ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

malzeme teslim tutanağı , yapılan işler listesi , yeşil defter ...İşi”ne ait 1 no.lu hakediş ekinde yer alan yapılan işler listesindeki...

işin süresi , ivedilik , pazarlık usulü İşin bitirilme süresi yer tesliminden itibaren 1100 takvim günü... ifade eder. tanımına yer verilmiş; 5.