...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 03/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Kastamonu Kent... Hükümleri yer almaktadır. ...incelendiğinde; İşin sözleşmesinin tarihinin 03/01/2020, işin süresinin 360 gün ve sözleşmeye göre iş bitim tarihinin...

...yapılacağı, birim fiyat teklif cetvelinde inşaat, peyzaj, tesisat ve elektrik olmak üzere 247 adet iş kalemi/iş grubunun yer aldığı, işin süresinin işyeri teslim tarihinden itibaren 300 gün olduğu,  İhale onay belgesi ekinde yer alan yaklaşık maliyete ilişkin belgeler incelendiğinde, toplam yaklaşık maliyetin 118.266.477,48 TL olduğu, inşaat işlerinin...

...ve E-62103 sayılı başvuru yazısı ve eklerinden özetle; İşin yer tesliminin 16/03/2021 tarihinde yapıldığı, süresinin 700 gün ve ilk iş bitim tarihinin 13/02/2023 olduğu, İdaresince 20/12/2021 tarihli ve 331339 sayılı Olur ile yer teslim tarihinden itibaren imalatına başlanamayan işlerin toplam tutarı üzerinden ve bu işlere ait günlük harcama...

...hükümlerinde değişiklik yapılabilir: a) İşin yapılma veya teslim yeri. ...süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.”, Hükümleri yer almaktadır.

…” Hükümleri yer almaktadır. Bu hükümler birlikte dikkate alındığında; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan bahse konu işte  “4734... ...süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.”,

marka , teknik şartneme , yerli malı Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Konya Meram Devlet Hastanesi Merkez Laboratuvarı...

... sebebinin davacı şirketin nitelikleri belirtilen kalitede kömürü süresi içinde davalı idareye teslim etmemiş olması olduğu, bu ... davacı şirket tarafından sözleşmeye uygun kalitede ürün teslim edilmediği görülmekte olup, bu hâliyle taahhüdünü yerine getirmemesi yasak fiil ve davranış olduğundan, davacının bir ...