TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacılar tarafından, işe başlamanın davalı idarece geciktirildiği, termik santral devrede olduğu için idarece yer tesliminin hemen yapılmadığı, işe başlama ve bitim süresinin 20 gün gecikmeye neden olduğu, kırıcıyı devreye alma çalışmaları sırasında ayar problemi sonucu, kırıcı rotorun gövdeye çarptığı...

İş yeri tesliminin 29/09/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 365 gün olduğu, mimari uygulama projesinde ise teras çatı imalat açılımının verildiği, yaklaşık maliyet pursantaj tablosu ve mahal listesinde ise ahşap oturtma çatı açılımı yer aldığından hangi imalatın yapılacağı konusunda...

Gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde yer tesliminin 10/12/2019 tarihinde yapıldığı, sözleşme süresinin 370 gün olduğu, sözleşmeye göre ilk iş bitim tarihinin 13/12/2020 olduğu görülmektedir.

... İşe ait sözleşmenin 30/04/2021 tarihinde imzalanıp yer tesliminin 07/05/2021 tarihinde yapıldığı, sözleşmesinde belirtilen iş süresinin 420 gün olduğu, Yüklenicinin 17/11/2021 tarihli yeni ... tarihli dilekçesi ile idareye, 17/11/2021 tarihli yazısında yer alan görüş ve önerilerini tekraren bildirdiği ve 13/12 ...

İşin yer tesliminin 14/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 200 gün ve ilk iş bitim tarihinin 02/05/2022 olduğu, İşin ... analiz girdilerinin ve girdi miktarlarının aynı olduğu, “Yer Altı Radarı GPR Ölçümü Yapılması ve Raporlanması” iş ...

İdaresi yazısı ve eki ihale dokümanının incelenmesinden; İşin, yer tesliminin 19/07/2019 tarihinde yapılarak işe başlandığı, süresinin 200 gün olduğu, Yozgat İl Özel İdaresinin DSİ 123.

İdaresinin yazısı ve ekleri incelendiğinde; İşin yer tesliminin, 01/02/2019 tarihinde yapıldığı, süresinin 985 gün ve ilk iş bitim tarihinin 13/10/2021 olduğu, İşin yürütülmesi sırasında, 06/11/2019 tarihli Olur ile 26 adet inşaat analiz ve...

...aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir. ...davalı yüklenicinin uyarıya rağmen işi süresinde tamamlayıp teslim etmemiş olması sebebiyle, davacı iş sahibinin haklı...

B) İş tesliminde yaşanan gecikme için Sözleşme’de öngörülen cezanın... ...olayda, 08.02.2021 tarihinde akdedilen Sözleşme uyarınca iş yeri tesliminin 15.02.2021 tarihinde yapıldığı ve işin fiilen... ...öngörülen günlük gecikme cezası uygulanacağı, cezalı çalışma süresinin ise süre uzatımları da dahil yüklenicinin sözleşmeye...

...şirketler tarafından yapıldığını, ancak davalı tarafından yer tesliminden yaklaşık 2 sene sonra işin rantabilitesinin... ...Derece Mahkemesi’nin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur...