(Kamu İhale Kurulunun 31.07.2024 tarih ve 2024/UH.I-971 nolu kararı) Yüklenicinin sözleşme süresi içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmesine, uygun miatlı kit ve sarf malzemelerini teslim etmesine rağmen, idarenin kullanmamasından dolayı şartsız ve koşulsuz olarak yükleniciden sarf ve kit malzemelerini...

...yazılarında; projelerin yükleniciye yer teslimi aşamasında teslim edildiği, daha sonra Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün talebi ile binanın 300 metre ileriye kaydırılarak projelerin revize edildiği, proje değişikliklerinin çalışmalara başlanmadan önce yükleniciye yaptırıldığı, revizyon çalışmalarının işin süresini etkilemediği, ilk projeye...

...Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi halinde idare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin %2 oranında gecikme cezası uygulanır.” hükmü yer almakta ise de; taraflar arasındaki sözleşmedeki kararlaştırma...

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; yukarıda anılan işte, iş yeri tesliminin ……… … tarihinde yapıldığı, işin süresinin ……… ...veya ekonomik olarak mümkün olmaması, Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme...

...sözleşme imzalandığı, sözleşme uyarınca işin teslim süresinin yer tesliminden itibaren 700 gün olduğu, idare tarafından yaptırılan fazla işler nedeniyle işin teslim süresinin 27.09.2006 tarihi olduğu, ancak davacı yüklenicinin işi bu sürede teslim edemediği, 21.05.2007 tarihinde teslim ettiği, sözleşmenin 10.2.1.

maddesine göre SEDAŞ Enerji'nin gösterdiği yerden enerji bağlantısının yapıldığı, bu şartnamenin 1.2. ...ihale dokümanını içeren ihale CD’si incelendiğinde; İşin süresinin 365 gün ve ilk iş bitim tarihinin 26/04/2021 olduğu... anahtar teslimi götürü bedel , birim fiyat sözleşme , karma sözleşme , uygulama projesi , Yeni birim fiyat

...yüklenicinin teminat süresince bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle uğranılan zararın giderilmesi... ...kesin kabulde yolun sathi kaplaması yapılarak sağlam olarak teslim edileceği düzenlenmiştir. maddede geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek sürenin teminat süresi olduğu belirtilmiş, 44.

İdaresinin ilgi yazıları ve eklerinden; işin yer tesliminin 15/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 500 takvim günü ve ilk iş bitim tarihinin 26/02/2023 olduğu, İşe ait sözleşmede; 2021 yılı ödeneğinin % 19   (

...hükmünün yer aldığı, teknik şartnamede sayılan görsel ve teknik bilgileri işin ifası için öncelikli edim mahiyetinde olduğu, davalının öncelikli edimini ifa ettiğini ispat edemediğini, görsel ve teknik bilgilerin davacıya verildiğine ilişkin tutanak ya da doküman sunamadığını, bu nedenle davalının işin süresinde teslim edilmediğini...

...edilmemesi üzerine, malzemelerin en geç 14.05.2004 tarihine kadar teslim edilmesi, aksi halde idari şartnamenin 52. ...imzalanan 22.03.2004 tarihli sözleşmede öngörülen edimin yerine getirilmemesi nedeniyle, malzemelerin teslim edilmesi... cezai şart , fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme