...mahiyetinde olup bu maddeye ilişkin olarak metinde yer alan 54 numaralı dipnotta idarenin, kısmi kabul yapılması öngörülen ihalelerde madde metnini “Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi hâlinde,…,gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısım bedelinin … oranında gecikme...

...farklı tarihlerde talep edilen, fakat yüklenici tarafından süresinde temin edilmeyen akaryakıtlar için sözleşmede öngörülen... ...i (0,0005) oranında ceza kesilecektir.” düzenlemelerine yer verilmiştir. Dolayısıyla akaryakıt alım ihalelerinde kısmi teslim ve kısmi kabul işin doğası gereğidir.

...getirmemesi (yer teslimine yanaşmaması, işin bütününün tek alt yükleniciye yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştırılması, sözleşmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, süresi biten teminat mektubunun süresinin uzatılmaması, iş programının aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar) veya işi süresinde...

İdare tarafından gönderilen başvuru yazısı ve ekleri incelendiğinde; İşin yer tesliminin 02/08/2021 tarihinde yapıldığı, süresinin 200 gün ve iş bitim tarihinin 17/02/2022 olduğu, %1,28’lik iş artışı yapıldığı ve iş artışına bağlı olarak da 35 günlük ek...

ç) Teslim edileceği yer: Fen İşleri Müdürlüğü Stok sahasına d) Bu bent boş bırakılmıştır.”düzenlemesi,   Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 – Altmış (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

...gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde; İşin ihalesinin 21/09/2021 tarihinde yapıldığı, sözleşmesinin 22/10/2021 tarihinde imzalandığı, yer tesliminin 26/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 370 gün olduğu, iş bitim tarihinin ise 30/10/2022 tarihi olarak belirlendiği, İdare tarafından, iksa ve kazı projelerinin 26/01/2022 tarihinde...

anahtar teslimi götürü bedel , kazı imalatı , zemin etüt raporu , zemin klası Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki... Düzenlemeleri yer almaktadır.

İş nolu dosya içeriğinde bilirkişi oluşturularak yerinde tespit yaptırıldığı, - 15.08.2012 tarihinde işin geçici kabulünün yapıldığı, teminat süresinin sözleşmenin 21. Bahsi geçen iş sürecinde, anahtar teslim götürü bedel olarak yapılan sözleşmeye göre 1150...

15.08.2012 tarihinde işin geçici kabulünün yapıldığı, teminat süresinin sözleşmenin 21. İş nolu dosya içeriğinde bilirkişi oluşturularak yerinde tespit yaptırıldığı, - Bahsi geçen iş sürecinde, anahtar teslim götürü bedel olarak yapılan sözleşmeye göre 1150...

...Beşiktaş Ortaköy yurt inşaatı işini 2.523.000,00 TL anahtar teslimi götürü bedel üzerinden üstlendiğini, davalıdan kesin... Dosya kapsamından davalının da edimlerini sözleşme gereği ve tam olarak yerine getirmediği anlaşılmaktadır. en az 10 günlük süre , en az 20 günlük süre , İhtar süresi , sözleşmenin feshi