...idare arasında 18/10/2010 tarihinde sözleşme imzalandığı, işin yer tesliminin 21/10/2010 tarihinde yapıldığı, sözleşmeye göre işin bitim tarihinin 03/03/2012 olarak tespit edilmesine rağmen davacı şirketin taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde yerine getirmediğinden sözleşmesinin feshedilerek 14/02/2012 tarihli...

... tarafından sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ... Türk Kardiyoloji Derneği'nce bildirildiği, mal teslim süresi zarfında Türkiye'de veya dünyada üretiminin bulunup ... konulamadığından, davacı şirketin söz konusu malzemenin teslim edilmemesi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşların ihalelerine katılmaktan ...

... takvim gününü aştığı, dolayısıyla idarelerin sözleşme süresi 365 günü aşan işlerde ihale tarihinden sonraki SUT değişimlerinde ... olduğu, fiyat farkı verilmesinin 365 takvim günü sonrasında teslim edilen hizmet ile sınırlandırıldığı, bu nedenle ihalenin iptal ... şekilde yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

...esastan reddine karar verilmiş, verilen bu karar da yasal süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmiştir. ...sahibince verildiği ve bunun sonucu olarak işin yapım ve teslim süresinin uzaması nedeniyle sabit birim fiyat uygulanması... maddesinde de sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme...

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Aydın İli” düzenlemesi, Anılan Şartname... Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 - YüzYirmi (rakam ve yazıyla) takvim günüdür. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak EKAP üzerinden yapılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

...bedellerinin sözleşme bedelinden düşülmesi, Ayrıca, projede yer alıp da yaklaşık maliyet ve pursantaj listesinde gösterilmeyen... Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre... anahtar teslimi götürü bedel , pursantaj , teklif bedele dahil mi , uygulama projesi , yaklaşık maliyet

Ancak müteahhit firma kendilerine süresinde yer teslimi yapılmadığı iddiasıyla gecikme cezasını ödemekten kaçınmaktadır. Sürecin adli yargıya taşınması müteahhit firmanın yer tesliminin süresinde yapılmadığına ilişkin iddiaların incelenmesini ve gerekli tespitlerin yerinde yapılarak konunun netleştirilmesini de sağlayacaktır.

...hükümlerinde değişiklik yapılabilir: a) İşin yapılma veya teslim yeri. ...süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.”, Hükümleri yer almaktadır.

anahtar teslimi , götürü bedel , sözleşme bedeline dahil , uygulama projesi …” Hükümleri yer almaktadır. Açıklamasının yer aldığı görülmektedir.

Bu durumda gerek 4 ve gerekse 19 maddeye göre, işin süresine, yer tesliminde gecikildiği belirtilen süre etkili olmayacağından, sözleşme tarihi ile yer teslimi tarihi arasında geçtiği ileri sürülen 28 günün süre uzatımı olarak nazara alınması mümkün değildir.