...2018 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye... ...sözleşmenin, “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı... ...bağlanarak on beş gün içinde ödenir.” “... ...projelerin onaylanması, iş programının onaylanması... ...değerlendirmesine geçilmiştir. ...ödemeye ilişkin toplam 45 günlük sürenin bitiminin...

...Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin 4’üncü... ...günden itibaren en geç on gün içinde ihale tarihinde... ifadesi yer almaktadır. f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: Nevşehir... ...tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihi itibariyle... ...gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

...nervürlü demirin bükülüp yerine konulması” imalatlarını... ...olduğu açıkça belirtilmiştir. ...uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış... ...raporun hazırlanması, su içinde çalışma güçlüğü... ...in 25.05.2023 tarih ve 10911 sayılı kararı) “Özel...

...aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. ...kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye... ifadelerine yer verilmiştir. ...izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen... d) Son beş yıl içinde kabul işlemleri... ...İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Niğde... ...ilişkin olarak; a) İlk ilan tarihinden geriye doğru...

...karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün... ...06.2011 tarihli anahtar teslimi götürü bedel... ...inşaatın yapılacağı yerde işgallerin olduğu... ...haklarını saklı tutarak 10.000,00 TL'nin davalıdan... maddelerinde düzenlenmiştir. ...Sözleşmeye esas projenin içinde kalması, b-İdareyi...

...tarafından yapılan 2022/1071996 ihale kayıt numaralı... ...ihale sonucunun tebliğ tarihinden itibaren on... ...bildiriminden itibaren on (10) gün içinde sözleşme... ...bu süreler içerisinde yerine getirilebileceği... ...iptaline” karar verilmiştir. ...kararıyla, araçların teslimi için belirlenen...

...süre düşüldüğünde yer teslimi nedeni ile gecikmenin... ...geçtiği ileri sürülen 28 günün süre uzatımı... Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. ...intikalinden sonra 15 gün içinde ödeme yapılmaması... ...şantiyeyi tutanak ile teslim almak, inşaat ruhsatının... ...taahhüdün sözleşmedeki iş programına göre yapılması...

...görüş ve talebi; 14/10/2021 tarihli dilekçesinde... ...belgeler incelendiğinde yer tesliminin 10/12/2019... ...göre revize edilen iş programına uygun olarak... ...bulunduğu aya ait endeksi; güncel endeks ise, revize... ...göre iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya mı... ...uyuşmazlık konusuna ilişkin tarafların görüş...

...2.523.000,00 TL anahtar teslimi götürü bedel üzerinden... ...verilmesini talep ve dava etmiştir. ...üzere, idarenin en az 20 gün süreli ve nedenleri... ...Mahkemesi'nin 2010/1074 D.iş sayılı dosyası... ...395,00 TL'nin dava tarihinden itibaren ticari... ...sözleşmeye uygun olarak yerine getirmediğini, imalatta...