Öncelikle, idaresinin 10/11/2020 tarihli ve 16477474... ...başlamak üzere on beş gün içinde itiraz ve şikayetlerinin... ...başlamak üzere en çok iki ay içinde inceleyip bu husustaki... ...yangın güvenlik holünde yer alan PVC ve Alüminyum... ...2018 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye... ...yazısı ile gönderilmiştir.

...sözleşmesine göre düzenlenen iş programında 2021 yılı... ...bulundurulmak suretiyle gün bazında yapılması... iş programı , ödenek aktarımı ...değerlendirmesi: İşin yer teslimine göre iş bitim... 10,94     , Hükümleri yer almaktadır. ...tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli...

...önünde bulundurularak, yer tesliminden sonra,  yüklenici... ...işinde, ceza kesintisi, revize iş programı, fiyat farkı... ...sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken... ...başlamak üzere 15 gün içinde onaylar. ...aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici... ...son onaylı revize iş programına göre fiyat... ...hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere... Hükümleri yer almaktadır.

...İhale Kanunu’na göre 05/10/2021 tarihinde ihale edilerek... ...onaylanmakla beraber işin yer tesliminin 11/11/2021... ...işe başlandığı, Yer teslimi sonrasında yüklenicinin... ...tarihten itibaren 10(on) gün içinde Yapım İşleri... ...belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde... ...tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli... ödenek dilimleri , revize iş programı

...mücbir sebepler arasında yer almadığı, ihaleyi... ...davacıya verilen 150 günlük süre içerisinde... ...tarihi izleyen 20 gün içinde yüklenicinin idareye... ...imzalandığını ve imza tarihinden yüz elli gün... ...davalıdan tahsilini istemiştir. 20 gün , 4735 sayılı kanun 10.

...belge bulunmasına rağmen yer teslimi yapılmaması... ...sınır değer tespitine ilişkin hesaplamaya (Sınır... ...Pazartesi günü fiilen yer teslimi yapıldığı, Buna... gün gecikmeli olarak başladığı... ...projelerin onaylanması, iş programının onaylanması...

...ancak miadına 17 ay kala teslim edebildikleri ve bu... ...uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediği hususu... ...gerekçesiyle davanın reddine, 1.100-TL avukatlık ücretinin... ...tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın... ...sözleşmede istenen miat tarihinden daha kısa miat...

...mahrumiyet bedelinin 18.07.2007 tarihinden itibaren en... -TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. bölümünde; “10.2.1. 10.2.3. 10.2.4. ...hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi sonucu... ...süresinin uzatılmaması, iş programının ciddi boyutta... ...24.08.2005 tarihinde yer teslimi yapılarak işe... ...kararlaştırılmış, bilahare 6 gün süre uzatımı verilerek... ...tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından...

...08/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...hesaplarının sözleşme bedelinin %10 oranını aştığından... ...konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık... Hükümleri yer almaktadır. ...incelenip değerlendirilmiştir. ...Sözleşmeye esas proje içinde kalması, b) İdareyi...

...alınılan ihalelerinin, ihale tarihinden en az yirmibir... ...nitelikleri değişebilen veya günlük teslime konu olan... ...en geç beş işgünü içinde idarece muayene... ” hükümlerine yer verilmiştir. ...programı başlıklı 10 uncu maddesinde; malın... nolu hakediş ile 40 adet ve ... ...düzenlenen tutanaklar ile teslim alınmış gibi gösterilmesi...