...04/2020 tarihli ve 243010 sayılı oluru ile 120... ...tarihi olan 03/02/2019 tarihinden sonra yapılmış... ...açıklamalar ve dosya içindeki evraklara bağlı... ...işinde, tasfiye edilen işin sözleşmesi gereği... ...1”  iş kalemlerinin yer aldığı, Sözleşme... (ç)Güncel Endeks: Uygulama... ...(i)Uygulama ayı: İş programına uygun olarak...

...bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır... ...Tasarısı’nın “Ödeme yeri ve şartları başlıklı... ...çerçevesinde ödenecektir: Hakedişler Aylık Bazda Hesaplanıp... ...Sözleşme Tasarısı’nın “Teslim, muayene ve kabul işlemlerine... Ödemeler kabul tarihinden itibaren en geç... ...tarihten başlamak üzere 30 gün içinde tahakkuka bağlanır... ...2022 tarih ve 2022/UH.II-1078 sayılı kararı) Hizmet...

...2019 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye... 02/04/2020 tarih ve 31087 sayılı Resmi Gazete... ...tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 240... ...tarihi izleyen yirmi gün içinde Yüklenicinin İdareye... ...projelerin onaylanması, iş programının onaylanması... ...anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş... …” Hükümleri yer almaktadır. ...Genelgesine istinaden 98 gün süre uzatımı verildiği...

...yaptırılan bazı anahtar teslimi götürü bedel... ...Pursantaj oranları, işin iş programına uygun biçimde... ...yer vermesi 18.08.2019 tarihinden önce yapılmış... ...hesaplanmasında, 22’nci maddede yer alan yeni fiyatın tespitine... ...nasıl yapılacağına ilişkin benzer nitelikte kararların...

...nolu … iş kaleminin bu iş kapsamında yaptırılmayıp... ...yapılması için toplam … gün süre uzatımı verilmiş... ...in 6.10.2022 tarih ve 10871 sayılı kararı) Birim... Anılan işin işyeri teslimi … tarihinde... ...içeren … poz nolu … iş kalemi içinde yaptırıldığı...

...07/02/2020 tarihinde yer tesliminin yapıldığı... ...işlerde, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen... ...bulunduğu aya ait endeksi; güncel endeks ise, revize... Hükümleri yer almaktadır. ...endeksin, iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait... ...anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş... ...sonrasında da revize iş programının revize edilerek... ...fiyat farkının 03/09/2020 tarihinden başlamak kaydıyla...

...dolayı 2021 yılına ait %10'luk ödeneğin kullanılamadığı... ...Düzenleme Yapım İşi”nde; iş yeri tesliminin havanın... ...ödenek konulmadığı ve iş programının yüklenici... ...2022 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel... , Hükümleri yer almaktadır. ...tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde Yapım İşleri Genel... ...tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 550... ...işin süresi olan 550 güne eklenmesi gerektiği...

...cetvelinde fiyatı bulunmayan “Yer Altı Radarı GPR Ölçümü... ...bir oran ile çarpılarak güncellenmesine ilişkin... İşin yer tesliminin 14/10/2021 tarihinde... ...İdarece onaylanmış iş programına göre işlerin... ...anlaşmazlık konusuna ilişkin tarafların görüş...

10.6.2021, E. ...hassas konumda olan bir yere ilişkin olduğu, davalı... ...değerlendirme yapılmadığı, 1100 günde tamamlanması öngörülen... ...güvenli yol oluşturma programının bir unsuru... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … ...bitirilme süresi yer tesliminden itibaren 1100...

...bedelinin tahsili istemine ilişkindir.  ...sayılmış olup anılan ekler 6100 Sayılı HMK'nın... ...verilen hüküm süresi içinde davalı vekilince... ...idare tarafından ocak yeri gösterilmeyecek ve... ...karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün...