...dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun yerine getirilmediği gerekçesiyle, 4735... ...İhale Kanunu hükümlerine göre anahtar teslim götürü bedel usulüyle 1.297... ...Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve...

...yapılabilir: a) İşin yapılma veya teslim yeri. Hükümleri yer almaktadır.

...işin ifasını taahhüdüne uygun olarak yerine getirmediği, uyuşmazlık konusu... ...tarihinde sözleşme imzalandığı, yer tesliminin 24.09.2010 tarihinde yapıldığı... Danıştay Tetkik Hâkimi K3'ın Düşüncesi :Hava Lojistik...

...na göre 10/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...ceza ile ilgili herhangi bir hükmün yer almadığı, işin süresinde tamamlanmaması...

Bahse konu işte, yer tesliminden sonra, yüklenici tarafından...

...na göre 20/05/2020 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ” Hükümleri yer almaktadır.

...analizinde önemli maliyet bileşeni olarak yer alan hasır çelik donatı imalatı... Nitekim, Yüksek Fen Kurulu’na yapılan... ...beton imalatın beton santrali altında teslimli (yerine yerleştirme-işleme...

Nitekim mahkemenin kabulü de bu yöndedir. ...eklenen ceza hükümlerinin uygulama yerinin bulunmadığı, davacının sözleşme... ...lazer yazıcıları on gün içerisinde teslim etmesi için ihtar gönderildiğini...

...malzemelerin en geç 14.05.2004 tarihine kadar teslim edilmesi, aksi halde idari şartnamenin... ...tarihli sözleşmede öngörülen edimin yerine getirilmemesi nedeniyle, malzemelerin...

...yasaklama kararı verilebileceği, nitekim 13/02/2013 tarihinde Bakanlık tarafından... ...ettiği ihale konusu malzemelerin ilk teslim tarihi gelmeden sözleşme feshedildiğinden... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.