...yapıldığına ilişkin belge bulunmasına rağmen yer teslimi yapılmaması gerekçesiyle süre uzatımı... ...dosyası içerisinde yer alan Fiili İş Yeri Teslim Tutanağından, Fen İşleri Müdürlüğüne ait... gecikmez cezası , işe başlama , tapu tescil , yer teslim tutanağı

...yıl süreyle kiraya verilmiş olduğu, işyeri teslim tutanağı tarihi itibariyle de henüz tahliye... iş yeri teslimi , işe başlama , yer teslim tutanağı ...üzerinde kira ilişkisi devam ettiğinden yer teslim tutanağındaki tarih gerçek ve fiili durumu...

metre üzerinden ödeme yapıldığı, dolayısıyla teslim alınan malzeme miktarından ……… malzeme teslim tutanağı , yapılan işler listesi , yeşil defter … İşi”ne ait 1 no.lu hakediş ekinde yer alan yapılan işler listesindeki “ÖBF.01...

...Kanunu’na göre 10/08/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...e Sağlığı Merkezi Yapım İşi”nde, iş yerinin değiştirilmesi neticesinde verilen süre...

...süresinde yerine getirmemesi, verilen ek sürede teslim edilen malların da teknik şartnameye... ...sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeyen davacı şirket hakkında 4735...

...Kanunu’na göre 06/05/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... Hükümleri yer almaktadır.

...kesintisinin iadesi, temel kazısında öngörülmeyen yeraltı sularının ortaya çıkması sebebiyle... ...edildiği ve teslim sırasında (geçici kabul tutanağında) uyarlama ile ilgili ihtirazi kaydı... ...ait sözleşme 2.080.000,00 TL + KDV anahtar teslimi götürü bedellidir.

” hükümlerine yer verilmiştir. ...kişi tarafından düzenlenen tutanaklar ile teslim alınmış gibi gösterilmesi suretiyle... tarihli Tutanağın düzenlenerek imzalandığı görülmüştür.