...2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel... ...Şartnamesi (YİGŞ) ve işe ait sözleşmenin ilgili hükümlerine... ...şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme... ...08/2021 tarihi olarak güncellendiği görülmektedir... ...Yapım İşi”nde, iş yerinin değiştirilmesi...

...bulunmasına rağmen yer teslimi yapılmaması... ...Pazartesi günü fiilen yer teslimi yapıldığı... gün gecikmeli olarak başladığı... ...bendinde; “İdarenin, sözleşmenin ifasına... ...tescil , yer teslim tutanağı

...2020 tarihinde karma sözleşmeye bağlanan... ...şekilde açıklandıktan sonra talep edilen konuların... ...talebi; İşin anahtar teslimi götürü bedel... …” hükümleri yer almaktadır. ...rayiçlerden biri, birkaçı veya tamamı uygulanabilir... ...imzalanan anlaşmazlık tutanağında yer alan... ...22 nci maddesine göre güncel yeni birim fiyat...

...izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın... ...getirmemesi, verilen ek sürede teslim edilen malların... ...süresi , Muayene kabul , sözleşmenin feshi... ...olarak taahhüdünü yerine getirmeyen davacı...

...2015 tarihinde anahtar teslim götürü bedel... ...şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme... ...için “Durum Tespit Tutanağı”nda belirtilir... ...İşi”nde, işe ait Sözleşmenin 12/03/2020... ...Fesih kesin hesabında, yerinde yapılan ve yapılmayan...

...ilişkin idari şartname ve sözleşmelerde bu Esaslara... ...Sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan hizmet... ...sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz... ...İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Elazığ... ...gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

...tarihli Muayene ve Kabul Tutanağı incelendiğinde... TL*5 gün] =… ...Malzemelerin son teslim süresi; sözleşmenin imzalanmasını... ...şekil ve şartları ile teslim programı” başlıklı... ...uygulanır.” Hükümlerine yer verilmiş bulunmaktadır...

...yüklenici arasında sözleşmesi … tarihinde... ...verilmiş olduğu, işyeri teslim tutanağı... ...kararı) İş yeri teslim tutanağında belirtilen... ...devam ettiğinden yer teslim tutanağındaki...