...yüklenici firmanın Üniversiteden geçici kabul talep etmesi... kabul ile ilgili inceleme yazısı yazmıştır. ...Yazısı”’nı ekte tarafınıza teslim ediyorum. Üniversitesi tarafından ihalesi yapılan, …- ...gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel...

...01/04/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...belgeler incelendiğinde; İşin yer teslim tarihinin 05/04/2021... ...sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı ödenmesi hususlarında... ...süresi verildiği ve işin geçici kabule hazır hale getirilmemesi...

...kaynaklanmış olup, davada eserin tesliminden sonra ortaya çıkan... bent uyarınca kabulü ile hükmün davalı... Karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir. ...tarihinde, ikinci sözleşmenin geçici kabulünün de 14.11... Yerel mahkeme kararının ıslahla...

...sökülerek 150 km ileride idarece yeri belirlenecek alana naklinin... maddesinde düzenlenen dürüstlük kuralı ve 4. Geçici imkânsızlık borcu sona erdirmez. ...yeterliliğini incelemiş, kabul etmiş ve bu suretle... ...hususundaki karşı görüşlerini teslim ediliş veya talimat...

...göre yapılması gerektiği kabul edilmektedir (Yargıtay... ...teminat miktarı eklenip, geçici kabul kesintileri mahsup... ...dair verilen karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir... ...diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi... ...işi süresinde tamamlayıp teslim etmemiş olması sebebiyle...

...tarafından verildiği, iş yerinde çıkan yangının... ...isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare... ...nedenin mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği, söz...

...17/11/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri aşağıda... ...ihale dokümanları arasında yer almadığı, bütün bu...

...usulleri belirlemek amacıyla kabul edilen 4/1/2002 tarihli... ve 73. ve 73. ...ekli itiraz konusu kuralın da yer aldığı (1) sayılı Tablo... 48; İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.