Sözleşmenin geçici kabule dair 14. Hukuk Dairesinin 07.12.2012 tarih ve E. ...kararı) Yüklenici tarafından teslim edilen eser, iş sahibi... maddesinde de geçici kabul ile birlikte kesilen... ...savunduğu işlerin hakedişlerde yer aldığı ve davalı tarafından...

...altına alındığı, ancak geçici kabul noksanları için... ...herhangi bir özel düzenlemeye yer verilmemiştir. ...dipnotunda; sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel, birim... ...maddesinde düzenlenen geçici kabul noksanları veya işin... ...feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir.

B) İş tesliminde yaşanan gecikme... ...akdedilen Sözleşme uyarınca iş yeri tesliminin 15.02.2021... ...Geçici Kabul Tutanağında geçici kabul itibar tarihinin... ...anılan tutanakta “Geçici kabul itibar tarihi” olarak... ...tarihinde veya süre uzatımı verilmiş ise süre uzatımına...

...09/2018 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye... ...olarak ödenmesi ve geçici kabul eksikliklerinin tamamlanmasına... Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri ...Tedaş’ın göstereceği yere yüklenici tarafından... Sokak ve 6.

...kazısında öngörülmeyen yeraltı sularının ortaya... ...şartlara rağmen borcunu kabul etmiş bulunduğunu dolaylı... ...edildiği ve teslim sırasında (geçici kabul tutanağında... ...karar, davalı iş sahibi vekilince temyiz edilmiştir... ...080.000,00 TL + KDV anahtar teslimi götürü bedellidir...

...in, 14.01.2013 tarihinde yer teslimi yapılmış; ancak... ...yükleniciye 30 gün süre verilmiştir. ...yüklenicisine, yapım işleri geçici kabul tutanağı hükmüne... ...tanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.201... ...İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Karar veren Danıştay 13. ...getirmemesi, verilen ek sürede teslim edilen malların da... ... işin süresi , Muayene kabul , sözleşmenin feshi... ...uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeyen davacı şirket...

...istemi üzerine, bu istem kabul edilerek 09.07.2013 gün... Direnme kararını davalı vekili temyiz etmiştir. ...yapılan, yahut işverene teslim edilen veya işveren... ...süresinin proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne göre değil... ...alındığını, tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini, sigortalı...

...10/08/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...Merkezi Yapım İşi”nde, iş yerinin değiştirilmesi neticesinde... ...ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri aşağıda...