Özel Daire Bozma Kararı: Yerel Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına... ...teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,3 (binde üç... ...durumlarda gecikmenin hâsıl olması hâlinde ancak tesliminde gecikilen mal değeri üzerinden cezai...

...buna bağlı olarak iş artış/eksilişlerinin gündeme geldiği, bu imalatlara ait yeni birim... Hükümleri yer almaktadır. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale...

işgünü içinde teslim alınır. ...ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir. ...işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir.

...c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya... d) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek. ...tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir.

...yapılacak imalatlar için ayrı ayrı teklif almak yerine grup haline getirilerek paçal olan“Y... ...düzenlenen“Y-09:” iş kaleminin anahtar teslimi götürü bedel iş gibi olamayacağı... ...alınması ve geçici kabulden önce 20 takvim günü boyunca, İşletmeye Alma ve Performans...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 18/03/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan ... ...hükmüne işin idari şartnamesi ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla bu esaslara göre...

...intikal ettirildiği ve bu tarihten itibaren 45 günlük süre içerisinde 19/11/2018 tarihli Olur... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. ...yapılmaması durumunun eksik veya kısmi mal teslimi yoluna gidilmesinin haklı gerekçe olarak...

…” Hükümleri yer almaktadır. ...tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksi; güncel endeks ise, revize iş programına göre... ...hükümler birlikte dikkate alındığında; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan bahse...

...simülatörünün yapımı ve davalı idareye teslimini üstlenmiştir. Hukuk Dairesi, 28.03.2006 gün, 2006/2427 esas, 2006/1803 karar sayılı kararı, 15. ...kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.