...İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Ağaçların su ve dip sürgününün alınması”, “

...ayrıca şartname gereği olan C-25 hazır beton yerine, mevcut hazır beton santralinin 3-3,5 saat... ...taahhüt ettiğini, teslim tarihinden itibaren 270 gün süre içerisinde tamamlayarak geçici kabule... ...hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi (yer teslimine yanaşmaması, işin bütününün tek...

Ödeme yeri ve şartları ” başlıklı 11.2 nci maddesinde... ...Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının... ...tahakkuka bağlama ve ödemeye ilişkin toplam 45 günlük sürenin bitiminin mi esas alınması...

...Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının... Bu tarihten başlamak üzere on beş gün içinde de ödeme yapılır.”  Hükümleri yer almaktadır.

...dolayısıyla kamu zararına neden olunduğu iddiasına yer verilmişse de; Belediye ve yüklenici … Taah... ...İnşaatı Yapım İşiyle ilgili olarak, iş yeri tesliminin 21.02.2013 tarihinde yapıldığı görülmektedir... ...Yükleniciye 30 gün ve 20 gün olmak üzere 50 gün süre uzatımı verildiği, süre uzatımları...

Belli edilen günde davacı vekili Avukat …, ...sözleşmenin yapıldığını, 13/09/2015 tarihinde yer teslimi yapılarak yapım sürecine başlandığını...