...Kanunu’na göre 30/12/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…Kültür... ...değerlendirmesi; Sözleşme imzalandıktan sonra yer değişikliği ve işin süresinden önce tamamlanması... ...bitirilemediği durumda, cezai şartların yine 350 güne göre hesaplanması yönündedir.

İşin, 14.01.2013 tarihinde yer teslimi yapılmış; ancak, mekanik tesisat... ...eksikliklerin giderilmesi için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir.

Sözleşmedeki 60 günlük süreye göre işin bitim tarihi 07.12.2019’dur. ...İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

...kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde yeni süreye göre revize iş programı... Hükümleri yer almaktadır. ...Kanunu’na göre 28/10/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan...

...onayına sunmak zorundadır” hükümlerine yer verilmek suretiyle iş programında değişiklik... ...Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının... ...aktarılması ve harcanamayan ödeneğe karşılık … gün süre uzatımı verilerek ödenek dilimlerinin...

...Kanunu’na göre 06/11/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Buca... Hükümleri yer almaktadır. ...süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle, gün bazında yapılması gereken iş tutarlarının...

...elektrik branşman hattı Tedaş’ın göstereceği yere yüklenici tarafından bağlanacaktır.” hükümlerinin... ...konusu yapım işinde, 19/09/2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlandığı, sözleşmesine... … 8-Enerji müsaadesi yazımız tarihinden itibaren 90 gün sürelidir.

10 Günlük Süre Uzatımı ile ilgili olarak; Terminal ve ... ...edilmediği, belirtilen olumsuz durumlar sonucunda çalışılmayan günler telafi edilerek bu sürelere... ...çalışmaması nedeniyle, 15 gün bütün projelerin yerinde beton dökme imalatından vazgeçilerek...

...olduğu halde, ihaleye çıkartıldığı, yer teslimi yapılmasına karşın, Manisa 2. İş yeri teslim tutanağı ile 17.6.2008 tarihinde... ...Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 17.01.1990 gün ve 13/392 sayılı kararında da; müsbet...