...bulunmayarak reddedildiği ve davacı şirkete 30 günlük ihtarlı süre verildiği, ihtar süresi... ...kayıtlı malzemenin verilen süre içerisinde tesliminin, Amerika Birleşik Devletleri menşeli... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

...Merkezi Otel Binası Yapım” işinde, binanın yerinin değiştirildiği, bu sebeple yüklenici... ...başvuru yazılarında; projelerin yükleniciye yer teslimi aşamasında teslim edildiği, daha sonra...

Söz konusu işle ilgili olarak yer tesliminin …tarihinde yapıldığı, çalışılmayan günlerin olmadığı, …tarihli ve …sayılı Olur ile …TL iş artışı yapıldığı ve Yükleniciye … gün süre uzatımı verildiği, Yüklenicinin bu minvalde ödenek dilimleri ve tutarlarının bulunduğu revize iş programı aşağıda yer almaktadır.

...yılı tüm yıl geçerli birim fiyat kitabı”nda yer alan birim fiyatların 15.08.2018 tarih ve 2018... inşaat maliyet endeksi , yaklaşık maliyetin güncellenmesi , yi-üfe endeksi

...kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde yeni süreye göre revize iş programı... ...tarafından kabul edilen hakediş ödemelerinde yer alan fiyat farkı hesaplarının geriye yönelik... ...imalat yapıldığı, bu nedenle ilgili dönemde çalışılmayan sürenin 43 gün olduğu, bu hesaplara... ...tesliminin yapılarak işe başlandığı, İşyeri tesliminden sonra yüklenici tarafından iş programının...

...fiyatlar esas alınacak ve güncel SUT kodu ve güncel SUT puanlarından ödeme yapılacaktır... ...ve SUT puanları baz alınarak, sözleşmede yer alan birim fiyatlar esas alınacak ve güncel...

...Sözleşmeleri Kanununa göre 21/08/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... Hükümleri yer almaktadır.

...Kanunu’na göre 31/03/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...İdari Şartname”nin “İşin yapılacağı yerin görülmesi” başlıklı 12 nci ve “Teklif...

...görüş ve değerlendirmesi; İşin anahtar teslimi götürü bedel olduğu, yüklenicinin... ...naklinin dâhil olduğunu belirtir bir ibare yer almadığından hafriyat nakliye bedelinin...