...Şartnamesi’nin “Kısmi kabul” başlıklı 45’inci maddesinde “İşin kısımlar halinde... ...uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur... ...işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun... ...hususlara dair herhangi bir özel düzenlemeye yer verilmemiştir. ...mektuplarına ve kefalet senetlerine ilişkin standart formlar düzenlenmiştir. ...uncu maddesinin dipnotunda; sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel, birim fiyat veya karma...

...üzerine 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince... ...olarak mümkün olmaması şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde... ...alınan iş kalemleri için teklif cetvelinde yer alan bedellerden fazla ödeme yapıldığı...

“Fiyat farkı hesabı” başlıklı 5 inci maddesinde; “ 1) Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır: F = ( hükmü yer almaktadır.

...kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin... maddesinde 25.3.4. 4735 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), ( ...39942531/622.03 sayılı yazıda, uçakların teslimi ile ilgili gecikmenin mücbir sebep olarak...

...ihale sözleşmesi kapsamında yükümlülüğün yerine getirilmediği sonucuna varıldığından... 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25. 2015/2657 T. 25.6.2015)  

...Kanunu’na göre 12/11/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...2022 tarihinde temin edildiği, yüklenicinin 27/05/2022 tarihinde işin geçici kabule hazır olduğu... ...İşi”nde; yeni temin edilecek 400 kVA’lık transformatörün birim fiyatının tespiti hususunda... Hükümleri yer almaktadır.

...davalı tarafından sözleşme hükümlerinin yerine getirilmediğinden sözleşmenin feshedildiğini... ...tazmin ettirilir hükmü gereğince oluşan 317.500,00 TL tutarındaki kamu zararının davalıdan... ...ilköğretim okuluna toplam 383.660 kg kömür teslimi yapıldığını, yapılan kömürlerin...