...uygulanmasının da malın zamanında (verilecek ek sürenin sonunda) teslimini sağlamayacağı, diğer bir ifadeyle davacının zamanında... ...İşlemlerine Dair Yönetmelik uyarınca usulî işlemlerin yerine getirilmediği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir...

...çarpılması sonucu: 5.383,50- TL, Ekim 2015 ayı hak edişi ödeme gecikmesinden kaynaklı sözleşme bedeli olan 1.794.354,57 TL... Taraflar arasında imzalanan Temizlik Hizmet Alım Sözleşmesinin Ödeme Yeri ve Şartları başlıklı 12.

Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.” hükümlerine yer verilmiştir. ...şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.

...bölümünde ise “6.635.000,00 TRY (Türk Lirası)” beyanın yer aldığı görülmüştür. ...Meyve Malzemelerinin Satıcı Tarafından Temini İle Alıcıya Teslimi İşi” olduğu, sözleşme başlangıç tarihinin “01...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 06.05.2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan  “. ...ticaret ve/veya sanayi odasınca onaylanmış uygulama ayına ait yerel rayiçleri.

maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. ...görsel ve teknik bilgilerin idarece yükleniciye verilmemesinin teslimi gereken süreye etkisi saptanıp ceza miktarı hesaplanırken...

...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 23/01/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “İZSU Genel Müdürlük... ...üzere incelenebilecek Ek 1 inci maddedeki konular arasında yer almaları, diğer taraftan sözleşme taraflarının görüş...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 02.06.2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan  “İstanbul... Hükümleri yer almaktadır.