...ikinci fıkrasının; (b) bendinde F=An x B x (Pn-1) formülünde yer alan An değeri “İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere... ...veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması... ...gerçekleşen imalat iş kalemleri ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise uygulama ayı içinde...

...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 07/07/2017 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan, “… toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.” hükümleri yer almaktadır.

anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, …. Hükümleri yer almaktadır.

...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 02/12/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğü... Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 20/11/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Mersin İli... ...üzere incelenebilecek Ek 1 inci maddesindeki konular arasında yer aldığı, diğer taraftan sözleşme taraflarının görüş...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 24/05/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Menderes Öğrenci... İfade eder”, Hükümleri yer almaktadır.

...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 02/02/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Başkale İlçesi... ...istihkâm şube müdürlüğü yazısı gereği jeneratörler 120kVA yerine 2 Adet 165 kVA olarak verilmiştir.” “

Genel Müdürlük tarafından yaptırılan bazı anahtar teslimi götürü bedel teklif alınarak ihale edilen yapım işlerinde... ...giren imalatların fiyatının hesaplanmasında, 22’nci maddede yer alan yeni fiyatın tespitine ilişkin hükümlerin uygulanacağı...

...teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine...

...alındığında; herhangi bir mücbir sebep olmaksızın taahhüdün yerine getirilmemesinden dolayı davacı şirketin bir yıl süre... ...263) Verilen ek sürelere rağmen teknik şartnameye uygun mal teslimi yapılmaması nedeniyle ihalelere katılmaktan yasaklama...