...simülatörünün yapımı ve davalı idareye teslimini üstlenmiştir. ...tarihinden itibaren 450 takvim günü içerisinde simülatörleri... ...gecikme cezası miktarınca ödemeden kaçındığından ihtirazi kayıt... ...verilmiş, verilen karar yasal süresi içinde taraf vekilleri tarafından... ...kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir...

...projede veya mahal listesinde yer alan ancak yapımından vazgeçilen... ...aşağıdaki rayiçlerden biri, birkaçı veya tamamı uygulanabilir... ...idarenin onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece onaylanarak... ...işte, sözleşmeye esas proje içinde kalan ancak öngörülemeyen... Bu kapsamda, anahtar teslimi götürü bedel usulüyle... ...bazı imalatlara yeni birim fiyat yapılırken, imalata giren (iş...

...göre 15/09/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır.…”, ...dolayı yüklenici firmaya 195 gün ek süre verilerek 3 üncü... Hükümleri yer almaktadır. ...yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir.

...kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte... ...mücbir sebebin unsurları olan kaçınılmazlık ve öngörülemezlik... ...geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde, idareye yazılı olarak... ...için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır... ...şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır...

...yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye... ...türlü iletişim, yazılı olarak yapılır. Hükümleri yer almaktadır. Hükümleri yer almaktadır. ...kadar çalışma yapılamayan 34 gün için süre uzatımı verilmesi... ...kayıplarının oluştuğu, işyeri tesliminden itibaren çalışılamayan...

“Taahhüdün Yerine Getirilmemesi” başlıklı 26. ...bağlanmış ve 24.08.2005 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır... ...kararlaştırılmış, bilahare 6 gün süre uzatımı verilerek... ...u tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesi... ...madde hükümlerine göre işlem yapılır.

...göz önünde bulundurularak, yer tesliminden sonra,  yüklenici... ...sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını... ...tarihten başlamak üzere 15 gün içinde onaylar. ...takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır.” İşe ait sözleşme... Hükümleri yer almaktadır.

...veya eklerinde belirlenen süre içinde, idarece verilen örneklere... ...sunmak zorundadır” hükümlerine yer verilmek suretiyle iş programında... ...olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması... ...harcanamayan ödeneğe karşılık … gün süre uzatımı verilerek ödenek... ...on beş gün içinde de ödeme yapılır hükmüne göre 45 gün...

...şikâyet başvuru bedelinin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine... ...tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) gündür 9.2. ...ve işe başlama tarihi: İşyeri teslimi yapılmayacak ve sözleşmenin... ...işin; a) Sözleşmeye konu hizmet içinde kalması, b) İdareyi külfete... ...aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.