...Kanunu’na göre 10/08/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...fiyat farklarının çok yüksek olduğu göz önüne alındığında maliyet zararının giderilebilmesi... ...e Sağlığı Merkezi Yapım İşi”nde, iş yerinin değiştirilmesi neticesinde verilen süre...

...yapıldığına ilişkin belge bulunmasına rağmen yer teslimi yapılmaması gerekçesiyle süre uzatımı... ...işinde, aşırı düşük sınır değer tespitine ilişkin hesaplamaya (Sınır Değer, verilen... gecikmez cezası , işe başlama , tapu tescil , yer teslim tutanağı

Denetçi sorgusunda, idare ile yüklenici arasında... ...10.2016 tarihli süre uzatım kararı ile yer tesliminin geç yapılmış olduğu gerekçesiyle... iş yeri teslimi , işe başlama , yer teslim tutanağı

...enin görüş ve değerlendirmesi: İşin yer teslimine göre iş bitim tarihinin 26/02/2023 olduğu... 148 104 872,85 TL) 2022 yılı ödeneğinin  % İlk yıl için öngörülen ödenek, … , Hükümleri yer almaktadır. ”, Hükümleri yer almaktadır.

...kayıtlı malzemenin verilen süre içerisinde tesliminin, Amerika Birleşik Devletleri menşeli... Açıklanan nedenlerle, davacının istinaf başvurusunun kabulü ile ... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

...herhangi bir mücbir sebep olmaksızın taahhüdün yerine getirilmemesinden dolayı davacı şirketin... ...sürelere rağmen teknik şartnameye uygun mal teslimi yapılmaması nedeniyle ihalelere katılmaktan... Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 7.

Bu durumda 48 inci madde hükümleri uygulanır.” düzenlemelerine yer verilmiştir. gün olduğu, fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemin ……… ...olarak mümkün olmaması, Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde...

Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 7. ...kişilerin birinci görevlendirme yazısında yer almayan kişilerden oluştuğu, ihale komisyonunun...

...Yüklenicinin görüş ve talebi; İşin anahtar teslimi götürü bedel kısmına ait inşaat ve... …” hükümleri yer almaktadır. ...anlaşmazlığın vücut bulması, bu durumda her ne kadar idaresince görüş talep edilmiş ise...