...Belediye Meclis Kararları ile yerel ve ulusal basın haberlerinin... ...otobüslerin bir kısmının fabrikadan tesliminin engellendiği, bir kısmının... ...ve plaka işlemlerine Mart 2018 tarihi itibariyle başlanmıştır... ...kamu zararının tazminine karar verilmiştir.

...iş programının hazırlanması ve onaylanması hususunda yüklenici... ...şartlarının kolaylığı ve yer teslimi sonrası işe başlanılması... ...ve sözleşmeye göre iş bitim tarihinin 07/01/2023 olduğu, Yüklenicinin... …” Hükümleri yer almaktadır. ...programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde...

İşyerinin teslimine ilişkin esaslar ve işe başlama tarihi: İşyeri teslimi yapılmayacak ve sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (Üç) gün içinde işe başlanacaktır.” düzenlemesi, Anılan Tasarı’nın “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 29’uncu maddesinde “29.1.

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. ve San. ...açık ihale usulü ile 06.03.2024 tarihinde ihalesinin yapıldığı... Mevcut işe ait sözleşme öncesi ve sonrası... ...alt yüklenicilerle bunlar işe başlamadan önce yüklenicinin... ...beyan edildiği, EKAP üzerinde yer alan 27.06.2019 tarihli ve 2018...

...eklerinde özetle; idarenizce anahtar teslimi götürü bedel teklif... …” hükmü, Yer almaktadır. ...belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca incelenmiştir... ...kabul tutanağının 23.05.2017 tarihinde imza altına alındığı...

...hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyerek sözleşmenin feshine neden... ...gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket... ...sözleşme imzalanarak aynı gün yer tesliminin yapıldığı; anılan... ...Orman Müdürlüğü'ne ihale tarihinden önce bildirildiği, ancak...

...Başkanlığı’nın 30/03/2021 tarihli ve 1112063 sayılı yazısından... ...için ayrı ayrı teklif almak yerine grup haline getirilerek paçal... Diğer taraftan, işe ait sözleşme ekiYİGŞ’nin... ...maddelerine istinaden 25/05/2021 tarihinde yapılan toplantıda... ...Y-09:” iş kaleminin anahtar teslimi götürü bedel iş gibi...

...Başkanlığı tarafından 29/11/2017 tarihinde açık ihale usulü ile... ...kaydedilir.” açıklamasının yer aldığı; İhaleye 5 adet teklif... Seyahat Turizm San.ve Dış. ve Dış. ...dokümanın satın alındığı tarihten başlamak üzere on gün içerisinde...

...Kütüphane, Araştırma Merkezi, Arşiv ve Genel Sekreterlik Hizmet Binası... ...tarafından ihale edilerek anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...maddesinde, “Yüklenici, sözleşme imza tarihinden itibaren Kontrol Teşkilatl... maddesinde yer alan, “…

...göre 30/12/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...Sözleşme imzalandıktan sonra yer değişikliği ve işin süresinden... ...süresinin 420 gün ve iş bitim tarihinin de 03/03/2022 olarak... ...yapılamayacağı, yine aynı Kanun’da ve işe ait sözleşmede; sözleşme... ...taraflarının konuya ilişkin görüş ve değerlendirmeleri aşağıda...