...projede veya mahal listesinde yer alan ancak yapımından vazgeçilen... ...gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım... Adi Ortaklığı yükleniminde bulunan ve ... ...ise, taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık... Bu kapsamda, anahtar teslimi götürü bedel usulüyle... tarih ve ...

...tarihli ve E-792 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen... İşin yer tesliminin 24/09/2020 tarihinde... ...İşe ait sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı... ...maddesindeki konular arasında yer aldığı, diğer taraftan sözleşme...

ve ... ...uzatımına bağlı olarak işin tesliminde yaşanan 38 günlük... TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...imzalanan Sözleşmenin; “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı... ...Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır...

...göre 07/01/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...2022 tarihli dilekçelerde özetle; işe ait sözleşmenin “Ödeme... ...imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere İdarece en geç... Hükümleri yer almaktadır. ...ilişkin tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri aşağıda...

...Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı... ...ait Sözleşme’nin “İşin ve işyerinin korunması ve sigortalanması... ...özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici... ...dikkate alınmak şartı ile işe başlama tarihinden kesin kabul... ...feshedilmesi hali için “Durum Tespit Tutanağı”nda belirtilir.

...taraflarca düzenlenen anlaşmazlık tutanağına istinaden incelenerek... ...itiraz ettiği fiyat üzerinden işe devam ettiği, Yönündedir... ...sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve... b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler.

...yüklenici arasında düzenlenecek, işe fiilen başlama ve/veya işi... ...2021) müteakip ikinci kısmi iş tesliminin 02/12/2021 tarihinde... ...aktarımı, revize iş programı ve hesaplanan fiyat farkları hususlarında... ...programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde... ...10/2021 tarihinde yapılan iş yeri tesliminden sonra verilen...

ve 119. ...mahallinde yapılan incelemede, yer teslimine rağmen herhangi bir çalışmanın... ...alanında şantiye kurulmaması ve iş yerinde bulunulmadığı iddiası... ...ödemesi yapılmak istendiği, hakedişe şerh koyarak işlemin yasal... ...rağmen davacının işe süresinde başlamadığı, işin yavaş yürütüldüğü...

...bir an önce şantiyeyi açarak işe başlamasının istenildiği... ...rağmen davacı şirketin işe başlamadığı, onaylı iş programına... ...davacıya 19/03/2012 tarihinde yer tesliminin yapılarak aynı gün... İdare Mahkemesi'nce verilen kararda; DSİ 12. ...davacıya 19/03/2012 tarihinde yer tesliminin yapılarak aynı...

Bunun için gerekli olan her türlü izin, harç vergi vb. ...hattı Tedaş’ın göstereceği yere yüklenici tarafından bağlanacaktır... ...işinde, 19/09/2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlandığı... ...kurumumuza onaylatıldıktan sonra işe başlanacaktır. ...tarihinde düzenlenen Geçici Kabul Tutanağı’nda; inşaat ve mekanik...