...ilişkin belge bulunmasına rağmen yer teslimi yapılmaması gerekçesiyle... ...ilişkin hesaplamaya (Sınır Değer, verilen teklifler, ihale üzerinde... ...olan … Pazartesi günü fiilen yer teslimi yapıldığı, Buna göre... ...idareden kaynaklanan bir nedenle işe süresinde başlayamaması... gecikmez cezası , işe başlama , tapu tescil , yer teslim...

...göre 10/08/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...tesliminin yapıldığı tarih ile işe bilfiil başlanan tarih arasında... ...Merkezi Yapım İşi”nde, iş yerinin değiştirilmesi neticesinde... ...ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri aşağıda...

...tarihli süre uzatım kararı ile yer tesliminin geç yapılmış olduğu... ...sayılı kararı) İş yeri teslim tutanağında belirtilen tarihte... iş yeri teslimi , işe başlama , yer teslim tutanağı ...tutanağındaki tarih gerçek ve fiili durumu kısmen yansıtmamaktadır...

...Sözleşme’ye uygun olarak düzenlendiği ve sözleşme hükümlerine uyulmaması... ...aykırılık halinin “Yüklenicinin işe süresinde başlamadığının... ...aykırılıkta, yüklenicinin işe süresinde başlamadığının tespiti halinde... ...Sözleşme’nin 16’ncı maddesinde yer alan açıklamalar uyarınca...

...göre 21/08/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...bedeline dâhil olup olmadığı ve iş artışı yapılan muhtelif... Hükümleri yer almaktadır. ...bedelin esas alınacağı, ayrıca işe ait sözleşme eki “Teknik... ...10/2021 tarihli “Anlaşmazlık Tutanağı” da özet olarak aşağıda...

...gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım... b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler. ...düzenleyen firmanın bulunduğu yer olan … Ticaret Odasına onaylattırılarak... ...ise, taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık...

…” hükmü yer almaktadır. Elektrik alımı , fiyat farkı , işe başlama tarihi İşe başlama tarihi 10.2.1. Teslim programı ve teslim tarihi 10.3.1.

ve Tic. ...tesisler için birden fazla yerde işyeri teslimi yapılması gerektiği... ...ve kusurların süresinde yer teslimi yapılmamasından kaynaklandığını... ...Hukuk Mahkemesine ait duruşma tutanağı yer almaktadır.