...yapılması sebebiyle süre uzatımı verilip verilemeyeceği hususunda Kurulumuz görüşü... ...na göre 17/02/2022 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... , Hükümleri yer almaktadır.

...na göre 15/09/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... Hükümleri yer almaktadır. ...ilişkin tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri özet olarak aşağıda...

...işlevlerini yerine getirecek şekilde teslimi için gerekli olan faaliyetlerin... ...değişkenlik gösteren hatların derinliklerinde yer altı su seviyesi yüksek ve zeminin... Üye … ve Üye …:

maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. tarihli ve ... İdare Mahkemesi'nce verilen kararda; .. ...kapsamında 100 adet otobüsün zamanında tesliminin yapılmadığı, davacıya...

...edilerek, 03/05/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... İfadeleri yer almaktadır. ...taraflarının anlaşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri özet olarak aşağıda...

14.08.2014 tarih ve ... ...mümkün olmaması şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım... ...iş kalemleri için teklif cetvelinde yer alan bedellerden fazla ödeme yapıldığı... -TL’nin tazminine karar verilmişti.

...açık ve net olarak ortaya koymaları ve bu hususu teklif türünün belirlenmesine... ...projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak... Amasya Belediyesine yönelik yerinde gerçekleştirilen denetimlerde...

...2022 tarihli ve E-88941 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare... ...birlikte incelenmesinden; İşin yer tesliminin 21/12/2020 tarihinde yapıldığı... Bu esaslar sözleşme ekinde yer almaktadır.

...fiyatlarının, yüklenicinin teklifinde yer alan ve yeni iş kalemleri ile benzerlik... b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler. ...yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı ….