İş programları idarenin onayıyla geçerli olur. (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, … İdarenin görüşü ve değerlendirmesi; İşin yer tesliminden sonra 29/09/2020 tarihinde ilk iş programının düzenlendiği... Hükümleri yer almaktadır.   35”, İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesinde; “1.

L Tipi Cezaevi İnşaatı Yapım İşine dair 02.03.2004 tarihinde sözleşme imzalandığı, sözleşme uyarınca işin teslim süresinin yer tesliminden itibaren 700 gün olduğu, idare tarafından yaptırılan fazla işler nedeniyle işin teslim süresinin 27.09.2006 tarihi olduğu, ancak davacı yüklenicinin işi bu sürede teslim edemediği...

...konusunda hassas konumda olan bir yere ilişkin olduğu, davalı idare tarafından bu konuda kendisine verilen takdir yetkisi... İşin bitirilme süresi yer tesliminden itibaren 1100 takvim günü olarak belirlenmiştir.

...tarafından düzenlenen ihale sonrasında üstlendiklerini, davalı idare tarafından sözleşmeden kaynaklı olarak aleyhlerine... Bu sözleşmede süre yer tesliminden itibaren başlayacak olup 90 gün olarak belirlenmiştir.

...Kesin hesapların idareye tesliminden sonra idarece incelenmesi sırasında yapılabilecek değişikliklere yüklenicinin bir itirazı olursa itirazlarının yerlerini de açık seçik belirtmek suretiyle bu husustaki karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri 39 uncu maddedeki usuller çerçevesinde dilekçe ile idareye bildirir.

...ödenmesi, Yüklenicinin görüş ve talebi; Sahada yapılan ölçülere göre hazırlanan “D-601 Tankı yüzer ayak uygulama projesi”nin idarece ölçüleri değiştirilerek 17/12/2019 tarihinde onaylandığı, 11/11/2019 tarihinde işyeri tesliminden itibaren proje onayına kadar çalışma yapılamayan 34 gün için süre uzatımı verilmesi ve artan imalat bedelinin iş...

... kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (projelerin yükleniciye tesliminde gecikme olması, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması ... olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu ... çalışamadığının işte gecikmeye etki edip etmediğinin idaresi tarafından tespit edilmesi, gecikme olması durumunda gecikilen ...

...verilen ilave 185 günlük süre uzatımına bağlı olarak işin tesliminde yaşanan 38 günlük gecikme için yükleniciye yapılacak... Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve idare yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması... ...gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

...2024 tarihinde yapılan ihaleye 4 isteklinin e-teklif verdiği, idarece yapılan değerlendirme sonucunda; ihalenin Aytur Öğrenci... Bilgilerinize arz ederim.” ifadelerine yer verildiği anlaşılmıştır.

İşyeri , işyeri teslimi , şantiye , Yer teslimi İşyeri yükleniciye kısımlar halinde de teslim edilebilir.” “ ...verileceği sözleşme veya eklerinde yazılı olduğu takdirde; idare, bu tür yerlerin, ulaşım, malzeme temini ve işin ağırlık...