...tahsilatla ilgili sorumluluğu başlamaktadır. ...yüklenici kusuru ile feshedilmesinden sonra kesin teminatın gelir kaydedilmesi... ...Belediyesi tarafından söz konusu işe ilişkin olarak; hem kesin... ...olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine... Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde; …

...137 günlük ek süre verilmesi sonrasında, revize iş programının... ...programı revizesinde inşaat yasağı süresince Haziran-Eylül 2013... ...Kontrollüğünü yaptığı söz konusu işe ait süre uzatımına gerekçe... ...öyle ki daha işin başında işyeri teslimi yapıldığı halde... ...teslimi yapıldığı halde işe başlamanın İnşaat yasağı uygulaması...

” Hükümleri yer almaktadır. ...işin sözleşmesinde belirlenen süresinde bitirilmemesine rağmen... ...durumun netlik kazanmasından sonra istediği süre uzatımını... ...ihale kayıt numaralı söz konusu işe ait sözleşmenin “İşe Başlama...

Yüklenici bu işe ilişkin olarak ... Kesin teminat mektubunun süresi ../ ...yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen... ...yükümlülüklerini yerine getirmeye fiilen başlamadığı veya başlayıp... ...yol açabileceği iddialarına yer verilmiştir.

...yüklenici tarafından idareye süresinde bildirilmediği ve yükleniciye... ...odası kayıt belgelerini ise daha sonra idareye ibraz ettiği anlaşılmıştır... ...belgelerden teknik personelin yer tesliminden itibaren işin başında... Söz konusu işe ait sözleşmenin “Teknik... ...personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır...

...Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı... ...Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde... İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 180... ...onarımları için yapılacak harcamalar sonrasında temizlik işinin ödeneğinin... ...aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

...İşleri Genel Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı... ...belgelerin okunup incelenmesinden sonra, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ... ...imzalanan Sözleşmenin; “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı... ...Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır...

...tarafından sözleşme hükümlerinin yerine getirilmediğinden sözleşmenin... ...sözleşmesinin imzalanmasından sonra davacının 14/11/2011 tarihli... Karar süresinde davacı vekilince istinaf edilmiştir. ...a mevcut dava konusu yapılan işe ilişkin idari ve genel şartnam...

...tarihlerdeki bildirimler ile davacının işe başlamasının istendiğini... ...alanında şantiye kurulmaması ve iş yerinde bulunulmadığı iddiası... ...yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekilince... ...memleketine götürülmesinden sonra dönüşte çalışanların... ...rağmen davacının işe süresinde başlamadığı, işin yavaş yürütüldüğü...