...başlanamadığı, meydana gelen gecikmelerin işe etkisi oranında Yüklenicinin... ...talebi bu şekilde belirtildikten sonra görüş sorulan konu ile... ...teslim tarihinin 04/08/2021, işin süresinin 650 takvim günü ve... 04/08/2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. ...teslim alınmamıştır ve inşaata başlamak mümkün değildir. ...değişiklik yapılmadığı, Yer tesliminden itibaren çalışılamayan...

...sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediğinden bahisle... ...olduğunun düzenlendiği, malların tesliminden sonra sarı boyanın... ...edilmeden garanti yükümlülüğünün başlamayacağı, feshin haksız... ...in imzalanmasının ardından işe başlanmış ve davacı şirket... ...olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine... ...süresinin malların kabulünden sonra 12 ay olduğu, garanti süresi...

...vekili hesapların yapıldığı yerde bulunmak zorundadır. ...imzalayarak geçici kabul tarihinden başlamak üzere en çok altı... ...varsa altmış günlük inceleme süresi içinde idareye yazılı... ...9) Kesin hesapların idareye tesliminden sonra idarece incelenmesi... ...usulleri çerçevesinde, hakedişe yapılan ek ve kesintilerden... ...onaylandığını belirterek, sonradan kesin kabul sürecinde...

...değerlendirmeleri bu şekilde belirtildikten sonra görüş sorulan konu ile... ...2020 tarihinde yapıldığı, süresinin 365 gün ve ilk iş... ...kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde... Hükümleri yer almaktadır. ...İş programının, işin, yer tesliminden itibaren, sözleşmeye...

...bir kısmının idarece giderilemeyerek çalışmaların gerekli şekilde...

...ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle uğranılan... ...yapılacağı, iş bitiminden 2 yıl sonra kesin kabul yapılacağı... ...arasında geçecek sürenin teminat süresi olduğu belirtilmiş, 44...

...test kazıkları yapıldıktan sonra başlanacağı, tünel içi... ...tarihinde yapıldığı, işin süresinin 500 takvim günü ve... ...belirlendiği, Yüklenicinin yer tesliminden sonra hazırladığı... , Hükümleri yer almaktadır. ...sonuçlandırılmasının esas olduğu, işe başlanan ilk yıldan sonraki... ”, Hükümleri yer almaktadır.

...şartlarının kolaylığı ve yer teslimi sonrası işe başlanılması hususu... ...harcama tutarı ve şantiye kurulumu süresinin iş programında yer... …” Hükümleri yer almaktadır. ...programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde...

...açıklanması gerekirken, ihaleden 22 gün sonra açıklanmasının mevzuata... ...geçici teminat mektubu geçerlilik süresinin EKAP tarafından kontrol... ...ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale... ...oluşturulan fiyatlar, d) İhale konusu işe ilişkin olarak Bütçe Uygulama...

...Uzmanının değerlendirmesi ve onayı sonrası kullanılacaktır.” düzenlemesi... ...konusu kit veya malzemeyi miat süresi içerisinde kullanmamasından... ...aylık ortalama 300 adet), EMB Besiyeri  (aylık ortalama 250 adet...