...kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte... ...Genel Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29... ...yağışlı olduğu, 15.03.2018 tarihinden sonraki bu dönemde, yapı denetim görevlileri...

Hükümleri yer almaktadır.  ...kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye... ...Onarım İşi”nde; iş artışına dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici hakedişin... Hükümleri yer almaktadır.

...İnşaatı Yapım İşi ile ilgili olarak süre uzatım kararına istinaden düzenlenen... ...idare yükleniciden, teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için... ...nedeniyle uyulmadığı takdirde, daha sonraki aylarda yapılacak imalatlarda...

(2) Fiyat farkı hesabında temel endeks, iş bitim tarihinin... fiyat farkı , havanın fen noktası , süre uzatımı , yağışlı gün ...bilgi ve belgeler incelendiğinde; İşin yer teslim tarihinin 05/04/2021, işin...

...programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.”, Hükümleri yer almaktadır. geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

...sözleşmesi ve teknik şartnameye uygun olarak yerine getirmediğinden bahisle 4735... ihtar , ihtarlı süre , sözleşmenin feshi , yasaklama ...kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye...

...uyarınca davacı şirketin 1 (bir) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının... ...davacı tarafından sözleşmenin haksız yere feshedildiğine ilişkin olarak... ...kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye...

...alındığını, davalının işi yasal süresi olan 29/09/2010 tarihinde tamamlayamadığından... ...edimlerini sözleşmeye uygun olarak yerine getirmediğini, imalatta yanlış... ...kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye...

...tarihli sözleşmede öngörülen edimin yerine getirilmemesi nedeniyle, malzemelerin... sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye... cezai şart , fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme