...olarak belirlendiği, Yüklenicinin yer tesliminden sonra hazırladığı, 19... ...programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz. , Hükümleri yer almaktadır. ”, Hükümleri yer almaktadır. ...itibaren 2022 yılı içerisinde 176 gün süreye % 60 ödenek dilimleri arasında...

(7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, … ...görüşü ve değerlendirmesi; İşin yer tesliminden sonra 29/09/2020 tarihinde... Hükümleri yer almaktadır. ...programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.”,

...Müdürlüğüne bildirildiği, Bunun üzerine, yer tesliminden sonra, idaresince, uygulama... ...Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne istinaden verilen süre uzatımları sonrası hazırlanan... ...programına uyulmadığı takdirde, daha sonraki aylarda yapılacak ihzaratlarda...

...yapıldığını, ancak davalı tarafından yer tesliminden yaklaşık 2 sene sonra... ...hesabıyla 7.759.185,46x%5=387.959,27 TL, %10 hesabıyla 775.918,54 TL kâr mahrumiyeti... ...yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili istinaf...

...alımlarında uygulanacak fiyat farkı hesabına ilişkin usul ve esaslar ise... ...davalının, huzurdaki davanın açılmasından sonraki süreçte hakediş icmallerini... ...sözleşme tarihinden bugüne kadar geçen süreçte müvekkili firmaya eksik ödenen... ...farkına ilişkin esasların 6/2 maddesinde yer aldığını, bu düzenlemenin '...

...dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun... ...Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde... ...sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır... İşin yapılacağı yer/yerler: Samsun Merkez İlçeleri 10.2.

iddiası yerinde değildir. ...görüşmede; Kamu zararı tutarının hesabına ilişkin olarak; .. ...parke fiyatının ihale tarihinden sonraki bir tarihteki meclis kararı... Muhakeme süreci şu şekildedir; 188 sayılı asıl ilamın 3.

Kesin teminat mektubunun süresi ../ ...Güvenlik Kurumunun ilgili biriminin hesabına yatırılacak ve varsa kalanı... ...ve durumuna göre yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden... ...zedelenmesine yol açabileceği iddialarına yer verilmiştir.

Gecikmeli süre, son teslim tarihi itibariyle işlemeye başlamıştır. ...içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak... ...kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye... ...teslim süresinin sona erdiği günden sonraki takvim gününden itibaren başlamaktadır...