...ile diğer faturaların kabul edilmesi durumunda eksik et tesliminin söz konusu olmadığı iddia edilmektedir. ...faturalarının karşılaştırılması sonucunda, menülerde yer alan ve kırmızı et içeren yemeklerde Teknik Şartnameye...

…” Hükümleri yer almaktadır. ...veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması...

...taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...dünyada yetişmediğinin belirtilmesi karşısında, talaş tesliminin mücbir bir sebebe dayanılarak yapılamadığının...

...düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır” hükümlerine yer verilmek suretiyle iş programında değişiklik yapılabilecek... ...veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması...

...çarpılması sonucu: 5.383,50- TL, Ekim 2015 ayı hak edişi ödeme gecikmesinden kaynaklı sözleşme bedeli olan 1.794.354,57 TL... Taraflar arasında imzalanan Temizlik Hizmet Alım Sözleşmesinin Ödeme Yeri ve Şartları başlıklı 12.

...edildiği, dolayısıyla 10 gün ek süre verilmiş olsa bile malın tesliminin imkânsız olduğu, Covid-19’un her durumda mücbir... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

...yeni (kullanılmamış) ve sözleşme koşullarına uygun malın tesliminin ise sözleşme ile belirlenen takvimde gerçekleşmesinin... ...İşlemlerine Dair Yönetmelik uyarınca usulî işlemlerin yerine getirilmediği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir...

...teşkilatı ile BOTAŞ arasında yürütülen yazışmaların gecikmesi nedeni ile de 56 gün olmak üzere Yükleniciye 85 gün... ...gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

...verilen ilave süreye rağmen işi tamamlayamadığını, işin gecikmesinde davalı idarenin bir kusuru bulunmadığını, sözleşmenin... ...şen davada davacı idare vekili, davalının taahhüdünü yerine getirmemesi ve işi süresinde bitirmemesi üzerine sözleşmeni...