Bu nedenle, ..

...nakliye pozu içine dercedilmesi nedeniyle mükerrer ödemeye neden olunduğu; YBF 03 Poz Numaralı 0,38 Kırmataş Serilmesi...

bentte açıklanan nedenlerle davacının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2.

...edilen geçici teminatın uygun olmaması gerekçesiyle, Ares Nil Yönetim Hiz.

...hesaplanan Katma Değer Vergisi (KDV) tutarlarının geç ödenmesi nedeniyle yüklenicinin ek süre talep etmesi üzerine, süre uzatımının...

...ayı üretici fiyat endeks değerinin henüz belli olmaması nedeniyle kasım ayı üretici fiyat endeks değeri alınarak...

Açıklanan nedenlerle, davada İdari Yargı yeri görevli olduğundan, Ankara 8.

Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle...

Buna göre mücbir sebep nedeniyle süre uzatımı verilebilmesi için, yüklenicinin...

bentte açıklanan nedenlerle davalı iş sahibinin tüm, davacının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2.