...gerektiği, yaptırılmaması halinde iş eksilişi yapılamayacağı... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin uygulanması” başlıklı... ...isteklilerin hukuken bilgi sahibi olması mümkün olmayan gizli...

…) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...Şartnamesi (YİGŞ)’nin; “Projelerin uygulanması” başlığı... ...bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu... ...yapılmasının öngörülmesi halinde, iş artışının yasal...

...ve bu koşullar yüzünden gecikme ve/veya ilave masraflara... maddesiyle; … ...kil, yani sertleşmiş kaya olması nedeniyle özellikle... hendek başında temin edilmesi, • ...demeli kazı yapılması halinde K2 Kademel...

...yapılması için gereken bedelin tahsili istenmiş, mahkemece... ...yapılmasının çok pahalı olması nedeni ile binanın... ...temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya...

...belirtilen zemin cinsinin farklı olması sebebiyle zemin klasının... ...ayrı teklif almak yerine grup haline getirilerek paçal olan... ...hükmüne göre, YİGŞ’nin “Projelerin Uygulanması” başlıklı... şeklinde tarif edildiği, Görülmektedir.

...edildiği, basiretli bir tacir olması beklenilen şirketin... ...konu kısmında da sadece “gecikme cezası” ifadelerine... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: …

maddesinde: “8.1. ...çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında... ...yapım işi olduğunu, işin projelerinin, … maddesinin (B) bendiyle; … Bu haliyle, ihale dokümanını...

...quot; ihalesine ilişkin olarak Halil Çalık itirazen şikâyet... temin edecektir. maddesinde “.. ...sorumluluklarını yerine getirmesi için olması gereken bütün denetim... ...iş makinelerinin idareye tesliminden sonra yüklenicinin...

...dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak... maddenin (b) bendi ile 21. ...sözleşmenin feshedilmesi halinde, yükleniciler hakkında... ...gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca...