...idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye... ...idarece uygun bulunmaması halinde uygun bulunmama gerekçeleri... ...Yönetmeliği’ne göre statik projelerin revize edilmesi gerektiği...   Ödenek %   ...programlamanın yapılmış olması zorunludur. …… ödenek tespit olunmuştur.

...şartnamenin bulunmadığı, işyeri tesliminden sonra idarece mimari... ...konularının başlıklar halinde incelenmesi ve değerlendirilmesine... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...ihale dokümanı uygulama projelerinin bu tanıma uygun...

...bedelinin %0,06’sı (onbinde altısı) oranında gecikme... ...incelemede tespit edilmiş olması şartı ile, kabul... ...olduğunun tespit edilmesi halinde itibar tarihi olarak... ...sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanacağı...

...platformlar üzerinde olduğu haliyle de CD'lerinin... : Adet. ...Yapım İşi”nde, uygulama projelerinin hazırlama bedelinin... ...farklı tercihlerin mümkün olması hallerinde, yüklenici... ...yüklenici, iş süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması...

fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı ...Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin uygulanması” başlıklı... ...sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi... ...kaldırmaya gücünün yetmemiş olması durumunda, işi engelleyici... ...verilmek suretiyle uzatılması halinde yürürlükteki fiyat...

...çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin... ...süreleri içinde tamamlanmamış olmasının Kanun’dan faydalanmaya... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. ...onaylı iş programına göre gecikmeli olarak ilerlediği...

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. ...işin ifasında görev almış olması gerekli olup, bu şartın...

...İl Müdürlüğünce … tarihinde ihale edilen ve … … ...idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye... ...ise iksa kazıklarına ait projelerin revize edilmesi... ...geçmiş yıllarda eksik gelmesi halinde, sadece yıllık bazda... ...programının aşağıdaki gibi olması ve fiyat farkı ödemesinin...

...getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek... ...getirilmesini engelleyecek nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli... ...İşiyle ilgili olarak gerekli gecikme cezasının kesilmemesi... maddesinde; “…

...harcanamayan yılı sözleşme ödeneğinin aktarımı konusunda... ...geçici hakediş ödemelerindeki gecikmenin işe etkisi göz... ...a) bendinde; “a)Yatırım projelerinin plânlanan sürede... ...kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici... ...gecikmelerin meydana gelmesi halinde, durum idarece incelenerek...